你的位置: 云唐句网   >   范文   >   合同范本   >   施工合同   >   合同范文

合同范文

篇一合同范文

  发包方:(简称甲方)

  承包方:简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任,经双方协商达成协议,签订本合同共同执行。

  第一条 工程名称:

  第二条 工程项目批准文号

  第三条 工程主要内容

  1、 开挖混凝土地面及接地网沟槽,接地极的安装

  2、 楼顶均压带的拆除、安装

  3、 楼顶避雷针的安装

  4、 户内外接地线的敷设

  5、 其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。

  第四条 承包方式:

  乙方按合同价承包,包工包料、包进度、包质量。

  第四条 工程量以预算所列工程量为准。

  第五条 施工工期:自合同签订之日起30天内。

  遇有下列情况之一,经双方协商工期可相应顺延:

  遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更,工程量增加较大影响了工程进度。

  第六条 合同总价:

  第七条 付款方式

  工程完工后,经甲方验收工程合格后,应付款一次性付给乙方。

  第八条 工程结算依据

  1、合同价。

  2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。

  第九条 工程质量

  1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工,并接受甲方代表的监理、监督。

  2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。

  3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定:

  1)由乙方购置的主要材料,必须按有关规定,提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。

  2)凡材料代用或改变,必须经原设计单位同意下达正式通知,甲方代表签证后方可用于工程,因乙方原因造成材料代用,费用由乙方承担。

  3)隐蔽工程完工后,必须经监理人员验收签证,乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加,乙方可自行检查验收,并做好记录备查,甲方应予承认。如甲方事后提出检查,检查结果不符合要求者,其费用均由乙方负责,检查符合要求,其检查费用由甲方负责。

  4)乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方及设计单位,重大质量事故的处理方案,应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格,甲方有权拒付工程进度款,由此造成返工浪费,均由乙方自理。

  5)工程竣工后,乙方对工程实行保修,自竣工日期算起一年为保修期。

  第十条 施工及设计变更

  1、施工中发现不合理的地方,乙方应以书面形式提前通知监理人员及甲方,甲方在2日内提出修改意见和变更文件,经双方办理有关手续后继续施工。

  3、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时,乙方应对在建项目做好安全管理,由此引起工程的有关问题和费用由主管部门仲裁。

  第十一条 工程竣工验收

  1、乙方应书面提出工程竣工验收申请,甲方在接到验收申请后,应于3日内组织有关人员进行验收,如因甲方原因不能按期验收,需提前通知乙方。

  工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。

  2、工程验收达不到国家质量合格标准时,乙方负责返修处理,如乙方不能在规定时间内处理,甲方有权另行委派他人进行处理,其费用在乙方费用中扣除。

  3、正式验收前2日,乙方应向甲方提交所有施工记录,验收签证、竣工图纸、设计变更、竣工报告等移交手续。如所需资料不全,甲方有权拒绝验收。

  4、工程竣工3日内,乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。

  第十二条 双方职责

  1、甲方责任

  1)按合同规定向乙方拨付工程进度款。

  2)审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划,并监督实施。委派工地代表和监理人员负责现场工程质量、进度的监理监督,并办理有关签证。

  3)负责及时安排施工停电、施工协调工作。

  4)组织工程的竣工验收

  2、乙方责任

  1)负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。

  2)负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划,报甲方审查完善后遵照执行。

  3)严格按照施工设计图纸和规范要求,精心组织工程备料和施工,在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。

  4)负责申请施工过程中的停电计划,负责已完工程的保护管理工作。

  5)负责工程验收前的施工场地清理,并负责拆除临时设施。

  6)负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。

  第十三条 安全责任

  1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。

  2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及电力部门有关规定,严格执行《安全生产法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》,以及甲方有关的安全管理规定,制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。

  3、开工前必须由甲、乙双方签订安全责任书,明确双方的安全责任。

  4、乙方负责施工“三措”的制定和执行,并指定专人担任现场工作负责人;甲方负责工作票的签发和施工“三措”的审批,并向乙方交代现场设备情况。

  第十四条 违约责任

  1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的,违约方应承担合同价款10% 的违约金。乙方施工质量达不到设计和规范要求,给甲方造成损失的,赔偿相应损失。

  2、因乙方原因不能按期完工,每延期一天扣乙方施工费200元。因扫障等原因受阻造成工期延长,不扣乙方延误工期费。

  第十五条 争议解决的方式

  甲乙双方因合同发生争议时,当事人双方应及时协商,协商不成的,任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解,调解不成的,可以向阳泉仲裁委员会申请仲裁。

  第十六条 本合同自甲乙双方签订之日起生效,至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。

  第十七条 本合同未尽事宜双方协商解决。

  第十八条 本合同正本2份,副本2份,甲方执正本1份、副本1份,乙方执正本1份、副本1份。

  甲 方(盖章): 乙 方(盖章):

  法人代表(签字): 法人代表(签字):

篇二合同范文

  建设单位(甲方):________________________

  施工单位(乙方):________________________

  根据_________市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。

  一、工程名称:________________________________________。

  二、施工地点及范围:本工程位于________________________,绿地总面积为_________平方米。

  三、工程内容

  1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;

  2.绿地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

  3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);

  4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;

  5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。

  四、工程造价:工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。

  五、付款方式

  1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;

  2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;

  3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;

  4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

  六、施工期限:本工程自________年_______月_______日至________年_______月_______日竣工。

  七、甲方委托______________,乙方指派______________负责施工现场的管理协调工。

  八、其他约定

  ____________________________________________________。

  九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。

  甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________

  法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________

  _________年______月_______日_________年______月_______日

  签订地点:__________________签订地点:__________________

篇三合同范文

  经市府基建办施工处批准,本工程于_____年_____月_____日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。

  第一条 工程内容和承包范围

  (一)单项或单位工程类别、结构形式:______;层/幢;______;建筑面积____________;建筑面积㎡,道路:___________;给排水管道:____________;构筑物:____________。

  (二)承包范围:承包按 _____号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

  (三)承包金额内未包含的工程项目:

  第二条 工程造价及承包方式

  (一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币______万元。

  全部工程造价按下列办法办理:

  (二)承包方式:

  1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。

  2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。

  3.工程质量标准要求:

  第三条 工期

  (一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。

  (二)开工日期:__________________

  ???竣工日期:__________________

  (三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。

  1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;

  2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改),影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

  3.由甲方提供的设备、成品或半成品等,未能按乙方计划进行或向乙方交验时发现有缺陷,需要更换而耽误施工进度者;

   4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

  5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;

  6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;

  7.甲方财力不足导致停工窝工者;

  8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

  第四条 材料、设备供应

  (一) 工程全部建安材料、成品、半成品及设备由 方自行采购供应至 施工工地现场(仓库)。

  (二) 工程 材料及 设备,由______方采购供应至 场地(仓库)。

  (三) 工程 设备,由______方采购供应至____________向______方交货。

  (四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。

  (五)购买三大材料所需的外汇由 _____方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由 _____方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。

  (六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。

  第五条 双方责任

  (一) 甲方责任:

  1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽的障碍物资料;

  2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;

  3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整,提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米,市政管网工程为______米。并能满足施工需要;

  4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基地地下室工程),道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点;

  5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图______套(含设计院标准图),桩基工程质量证明书两份;

  6.由于生产和使用的需要,甲方变更设计时,应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

  7.提供必须的施工临时用地,办理红线外临时用地及临时占用道路许可证,并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小,而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运,所发生的二次搬运费用(应按实计算),由甲方承担,并按工程进度付给乙方;

  8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审,做好经三方签署的会审纪要,并按施工图的份数发给乙方;

  9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

  10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划,及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的,应及时更换,尽可能不影响工程进度;

  11.甲方应在现场组织地盘管理机构,按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;

  12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。

  (二) 乙方责任:

  1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;

  2.编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送甲方及市质量监督检验站;

  3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量),如不按时报送,甲方不予支付工程进度款;

  4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要,设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,作好自检工作,确保工程质量,确保合同工期;

  5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;

  6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

  7.做好施工组织、管理、维持现场清洁,道路畅通。器材的堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施;

  8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;

  9.在交工后一年的保修期内,发现有施工质量问题,负责免费返修。属设计或甲方使用造成的,其返工修理费由甲方负责;

  10.凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告甲方或主管单位备案;

  11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物,生产和生活的临时设施除拆),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的下水污水道清理干净,做到工完场清;

  12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。

  第六条 工程质量检查验收

  1.施工中乙方根据甲方要求,应随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件,材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证;

  2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;

  3.凡隐蔽工程,经乙方自检后,应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量),凭表通知甲方检查,甲方接通知后,当天组织质检,经检查合格并符合设计要求,双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收,则乙方自检后确认合格,即可隐蔽,甲方代表事后必须补签手续;

  4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计或质量不合格者,复查费由乙方承担,若复查结果符合设计要求,质量合格者,复查费由甲方承担,如因此而造成工期损失,由责任方负责;

  5.施工质量不符合设计要求,质量不合格者,要停工或罚款,返工的费用由乙方负担,停工工期不予延长;

  6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。

  第七条 施工图纸修改

  1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效,修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;

  2.修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制,甲方核实后,报有关审计部门审查,确定增减造价;

  3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因,则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担,工期损失不予顺延;

  4.施工中发现设计有问题,或严重不合理的,乙方应以书面通知甲方,由甲方在十天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,甲、乙双方办理签证手续后,方可继续施工,影响工程进度的,工期应顺延;

  5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲、乙双方办理签证手续后方可施工,在设计变更尚未批准前,任何一方不能强行施工,因此影响工程进度的、工期应顺延;

  6.已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  第八条 工程款支付

  1.合同生效后五日内,甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)_____%予付款,计____________万元;

  2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;

  3.工程进度款支付达工程总造价的_____%时,逐步按比例开始扣回予付款;

  4.工程款支付达工程总造价的_____%时,不再按进度付款,而在办完交工验收后一个月内支付4%的款,留_____%的款待保修期满后支付给乙方;

  5.若甲方拖欠预付款或工程进度款,应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天,按拖欠款的___分之_____罚款;

  6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。

  7.在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的________分之_____罚款。

  第九条 工程验收

  1.乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;

  2.工程竣工时,乙方向甲方提交全部施工原始资料,竣工图及报告两套,甲方应及时组织验收;

  3.经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;

  4.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量、安全问题,由甲方承担责任,并以甲方开始使用日期为竣工日期;

  5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。

  6.单位工程如需单独移交甲方,以便由另一个施工单位施工在移交时,双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核,关建行或审计站审定;

  7.乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日___元/m2在余留工程款中扣回。

  第十条 奖与罚

  (一) 工期提前或拖延的奖罚:

  1.按合同工期竣工者、不奖不罚。

  2.按合同工期提前竣工者,每提前 天、由甲方奖给乙方深圳元。

  3.无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金深圳元。罚款金额不超过合同总造价的 深圳%,或深圳元,或罚款天数不封顶。

  (二) 在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:

  1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的 。

  2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的 。

  3.验收后达到标准者,不奖不罚。

  (三) 工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。

  第十一条 其它

  (一) 不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;

  (二) 由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;

  (三) 甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;

  (四) 由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。

  第十二条 因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

  第十三条 在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。

  第十四条 本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。

  第十五条 在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。

  第十六条 本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。

  第十七条 本合同正本_____份其中甲方执_____份,乙方执_____份,副本_____份,甲、乙双方各执______份,审计站、经办银行各一份,均有同等效力。

  甲方:(公章)________________

  代表:________________________

  职务:________________________

  乙方:(公章)________________

  代表:________________________

  职务:________________________

  鉴证:深圳市基建合同预算审计站

  代表:________________________

  签约日期:____________________

  签约地点:____________________

  补充说明:

  “补充说明”篇幅不够时可加附页

篇四合同范文

  本文今天为大家介绍的是家庭装饰装修施工合同模板精选,供各位查看,希望看完后让您有所收获。更多精彩内容更新尽在范文网,敬请关注。

  甲方(业主):_________

  乙方(承包方):_________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。

  一、工程概况

  装饰工程施工地点:_________

  施工内容:_________

  承包方式:_________

  合同总工期____天,自____年____月___日开工至___年___月___日竣工。

  合同总价款(金额大写):_________

  其中:人工费____元,材料费____元。(见附表一)

  二、双方工作

  1.甲方工作

  1.1 开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。

  1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。

  1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。

  2.乙方工作

  2.1 按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。

  2.2 乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

  2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

  2.5 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  三、工期

  1.工期延误

  1.1 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)甲方不能按约定提供开工条件。

  (2)设计变更和工程量变化。

  (3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。

  1.2 由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方____元。

  1.3 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_____元违约金。

  四、工程价款支付

  开工日前三天,甲方支付总价款的_____%,计______元;

  工程日期过半,甲方再支付总价款的____%,计______元;

  验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_____元。

  五、材料供应

  1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_____日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。

  2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。

  六、工程变更

  在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。

  七、质量与验收

  1.工程质量

  1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

  1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

  2.竣工验收与保修

  2.1 工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。

  2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位:______.

  2.3 双方约定的保修项目内容期限为:______.(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)

  八、安全和防火

  1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  九、违约责任

  甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的____%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。

  十、合同争议解决方式

  双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请_____调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第____种方式解决:

  1.由_________仲裁委员会仲裁;

  2.向人民法院起诉。

  十一、其他约定_________

  十二、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

  十三、组成本合同的文件包括:

  1.本合同条款及合同附表;

  2.施工图纸及做法说明;

  3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;

  4.补充规定。

  十四、其他

  1.本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。

  2.乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。

  业主(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

  注册地址:_________ 注册地址:_________

  住地:_________ 住地:_________

  法定代表人:_________ 法定代表人:_________

  委托代理人:_________ 委托代理人:_________

  联系电话:_________ 联系电话:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

篇五合同范文

  当前建筑工程安全文明施工管理还存在诸多问题,标准化是解决安全文明施工管理水平进一步提高的主要对策。对于安全文明施工合同你了解多少?以下是范文网小编为大家整理的安全文明施工合同范文,欢迎参考阅读。

  安全文明施工合同范文1

  建设单位: (以下简称甲方)

  施工单位: (以下简称乙方)

  为了加强本工程建设项目的安全、文明施工管理,创建文明施工工地,防止人员伤亡、火灾、治安、及重大经济损失事故的发生,经双方协商签订本协议书。

  第一条:甲、乙双方严格按照经省人大批准的《河南省建设工程项目施工安全监督管理办法》和市政府关于安全、文明施工的要求,明确各自的职责,加强对施工现场的管理。

  第二条:乙方应服从管理和监督,做好现场安全、文明施工的各项工作。

  第三条:乙方应主动做好以下工作:

  一、施工现场办公及生活临设大门和围墙等重要设施须按甲方要求设置,现场布局合理整洁,无杂物、积水、异味,并保证安全、美观;安全文明设施标志、标志牌应设置在明显位置;各种材料应堆放整齐,施工垃圾须定点堆放,及时清运,严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

  二、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制,严格按照成都市有关规定执行,避免扰民;施工现场必须派专人管理,严禁随意大小便;生活、生产废水及施工降水未处理合格,不得排入城市下水管道;不得破坏工地周围树木、绿地;土方外运过程,严格按程序操作,不得在工地外道路上遗洒,同时应严格出场车辆的轮胎清洗避免尘土带到城市道路上。

  三、外地施工人员必须办理相关证件,禁止非施工单位人员在工地留宿,施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止打架斗殴。

  四、施工车辆进出工地时注意工地交通安全,必须减速行驶;设置明显警示标志。

  五、施工现场临时用电包括施工用电和生活用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》,配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志,严禁非专业人员接拆电线,防止发生触电事故,严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

  六、现场消火栓及其他消防器材配电安全、位置合理,应有明显的警示标志,严禁挪用,保证消防通道畅通;施工现场严禁吸烟,易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

  七、现场施工人员须统一佩带胸卡,严禁闲杂人员进行施工现场;严禁工人酒后上岗。

  八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全,杜绝发生土方坍塌等一切施工安全事故。

  九、工人食堂必须干净,无蝇无鼠,认真执行食品卫生安全的有关规定,严防工人食物中毒;施工人员宿舍要求卫生整洁,严禁随意拉扯电线,冬季取暧可统一安装空调。

  十、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员,定期检查,发现问题及时整改;同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视,对甲方以及建管、监督部门提出的其他有关安全、文明施工等方面要求必须积极配合,认真履行。

  第四条:安全文件施工措施费的使用按施工合同执行;凡发生事故造成人员伤亡、财产损失,全部费用及法律责任均由乙方自行负责,市、县主管部门针对该项目因文明施工措施不力受到批评和处罚一律均由乙方负责。

  第五条:本协议自双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  安全文明施工合同范文2

  为确保活动房安装项目顺利进行,保证施工过程中工人的人身安全及健康,保证公司良好形象,明确甲、乙双方的权益和义务,经甲乙双方协商一致,特签订本协议共同遵守:

  1、 安全措施

  1.1甲乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部、北京市政府、市建委等颁发的有关安全生产法令、法规、规章制度。

  1.2要建立建全安全管理、定期检查制度,乙方要设立专职或兼职安全员。甲乙双方要定期进行安全检查,及时发现施工中的安全隐患,对所发现的隐患责令及时改正,对于限期内不整改的甲方有权停止乙方的作业(耽误工期由乙方负责)并做出相应处罚,待险情确实排除后方可恢复正常施工。

  1.3甲方对乙方承担的每个安装工程,要先对乙方进行安全技术交底。乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底,所有作业人员均应按交底和安全操作规程操作。

  1.4乙方要对其所有安装工人上意外保险,并把保险单据复印件交于甲方

  1.5如果乙方作业人员因未按照安全生产有关规定施工造成的伤、残、亡事故,由乙方自行负责,并承担相关法律责任。

  1.6乙方施工人员必须经过安全培训、考核后方可准予上岗,未经培训、考核上岗发生的工伤事故,其责任和费用由乙方负责。

  1.7乙方需按国家及相关法律规范规定安排专职施工现场消防及安全管理人员,对本工地消防安全事宜负责。

  1.8乙方自行负责施工现场清洁卫生、食堂饮食、职工生活的管理,并做好防火防漏气防漏电等工作。

  1.9电动工具要使用电缆盘,要有漏电保护器或接地措施,并按规定定期检测。

  1.10定期为登高作业人员体检,有不宜登高作业病史者应禁止登高作业。

  1.11经常检查电动工具,电缆,电线有无破皮漏电现象,发现问题及时处理。

  1.12高处作业时应配戴工具袋,防止构件坠落伤人。

  1.13登高用脚手架应搭设合理,牢靠,不摇不晃。

  1.14一般工种不得顶替特殊工种作业,起重工、电工、电焊工要持特殊工种操作证上岗。

  1.15每天出工前,班长组织召开班前会讲安全,讲质量,讲进度要求,并做好记录,主管应定期参加会议。

  1.16每天工完料净,场地清,灭绝火源,切断电源。

  2、文明施工

  2.1工人进场后要服从业主和现场管理人员的管理,不能野蛮作业,不能用语言或用其他方式顶撞业主和其他管理人员。

  2.2进入施工现场员工应穿着统一规定的工作服和劳保用品,配戴安全帽,高空作业配戴安全带。不要随意大小便,穿戴要整洁,不要赤身露臂,在施工现场更不能穿拖鞋。

  2.3帐蓬,配电箱,材料等摆放位置应符合施工作业总平面图要求。

  2.4施工作业总平面图的确定,应先与甲方沟通,再行确定,一经确定应认真执行,不再改动。

  2.5员工使用的生活用品,行李摆放要统

  一、合理。

  2.6材料进场后,应按规格、型号分类存放,并且应用木方或其他物品垫起100mm以上,码放整齐。严禁乱堆、乱放,严禁与腐蚀性物质接触,并有防雨措施。

  2.7人字架、一字梁、钢梁钢柱、檩条、复合板应按照与板房长度方向相垂直的方向摆放整齐,做到一条线、一头齐。

  2.8构件堆放应符合其设计受力情况,如屋架,窗、门要竖立堆放。

  2.9木夹板、窗、门等物件应用苫布盖好,防止雨淋。

  2.10五金件、玻璃胶、小型工器具不得乱扔,乱放,应分类存放在小件箱中,并且有防雨措施。

  2.11施工垃圾(如聚苯乙烯碎屑,彩板废料等),每天完工清理干净,统一堆放到指定位置。

  2.12完工后退场前,将剩余材料按退货管理规定清理退库。 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  安全文明施工合同范文3

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  为贯彻落实安全第一,预防为主的安全生产方针、确保病房楼施工现场安全、进一步明确双方的安全责任,经双方协商制定本合同:

  1. 承包方的安全责任:

  1.1. 建立建全安全生产组织体系,建立各级、各部门、各系统安全生产责任制,明确各级、各类人员在施工活动中应承但的安全职责。

  1.2. 建立安全保证体系和安全监察体系,健全各级安全监察机构和安全网络,超过30人的二级机构施工队伍设专职安全员,30人以下的设兼职安全员。

  1.3. 有能满足工程需要、保证安全施工的机械设备,合格的安全工具及安全防护设施,而且不超过检验周期。

  1.4. 非凡工种(电焊工、架子工、起重工、电工等)资质具备且上岗证齐全,证件合格项目与所从事工种相符。

  1.5. 严格高处作业安全控制措施、严格施工用电安全控制措施。

  1.6. 配足、配齐合格的劳动防护和劳动保护用品,且能正确佩带。

  1.7. 所有施工人员名单及身份证复印件应交甲方验证并存档,经常对施工人员进行必要的安全教育,对外聘临时工必须进行针对性的安全教育和安全培训、并考试合格。

  1.8. 严禁使用未成年人和不适应现场要求的老、弱、病、残人员进行施工。

  1.9. 严格执行发包方的安全治理制度及文明生产治理等制度。

  1.10. 接受发包方安全专职人员的安全监督、治理。对发包方安监人员提出的意见能够及时安排整改。

  1.11. 施工人员不得超越施工场地进入非施工区域,由此产生的后果自负,如造成发包方生产设备损坏或造成事故均由承包方赔偿。

  1.12 乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持三不放过的原则,严肃处理相关责任人。

  2.发包方的安全责任

  2.1. 审核承包方的非凡工种(电焊工、架子工、起重工、电工等)是否资质具备且上岗证齐全,证件合格项目与所从事工种相符。

  2.2. 向承包方具体交代发包方所制定的各项安全治理制度,并要求严格执行。

  2.3. 对承包方施工现场有安全监督的责任,对施工现场及发包方院区范围内的所有违章有权制止、纠章、对严重违章有权对其停止工作令其整顿。

  3. 工程开工前,承包方向发包方缴纳贰万元安全生产保证金,发生人身死亡事故、扣除全部保证金,违约金按工程造价的3%从工程款中扣除,并对死亡人员家属承担赔偿责任和其他责任。发生人身重伤事故、扣除50%预留保证金,违约金按工程造价的0.5%从工程款中扣除,承担对伤者的救治费用、赔偿责任和其他责任。违反发包方有关安全治理制度规定时,将按有关制度的规定给予经济处罚。

  4. 安全、文明奖惩细则

  4.1 承包人有下列情况的,每次处以50500元的违约赔偿,并责令整改:

  4.1.2 进入现场未戴安全帽,未佩带工作卡的;

  4.1.3 现场随意高空抛物;

  4.2 有下列情况的,每次处以5005000元的违约赔偿,并责令整改:

  4.2.1 现场材料、机具乱堆乱放,影响场容场貌的;

  4.2.2 食堂、宿舍、厕所等现场卫生管理制度未制定、落实或现场卫生情况差的;

  4.2.3 现场(含办公区)有未成年人进出的;

  4.2.4 没有建立健全安全生产责任制和定期安全检查制度的或未予真正实施的。

  4.3 承包人有下列情况的每次处以200010000元的违约赔偿,并责令改正:

  4.3.1 现场操作人员违反安全操作规程,但未造成安全事故的;

  4.3.2 施工用电不规范,乱接乱拉电缆线,安全保护装置形同虚设;

  4.3.3 现场安全措施未到位,有严重安全隐患的。

  5.施工期间不得影响病人休息,如在工程施工中因环保、噪声等产生的问题,一切后果由承包人承担,并不得以此为借口耽误工期,因此致使的工期延误,由承包人承担。

  6. 承包人综合治理不力,有打架、盗窃、赌博、嫖娼等事件发生的,第一次处以5000元的违约赔偿,第二次处以10000元的违约赔偿,以此类推。若有管理人员参与,罚款加倍,且清退该管理人员。情节严重的,送当地公安机关处理。

  7.监理、发包人针对存在的问题已用书面通知形式提出整改意见,仍然整改不及时,或未能从根本上予以改正,同样或类似问题一再发生,项目总监有权下达停工令进行整改,因此造成的延误工期由承包人承担。

  8. 本合同作为徐州市东方人民医院建设工程施工合同附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。

  未尽事宜双方协商解决。

  8. 本合同发包方、承包方各两份,共四份。

  9. 本合同自签订之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

篇六合同范文

  学校施工是为了让学生有更好的氛围学校,那么签订学校施工合同需要注意什么呢?以下是范文网小编为大家整理的学校施工合同范文,欢迎参考阅读。

  学校施工合同范文1 甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,根据*******县人民政府关于中小学危房改造的有关文件,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就*******小学学校建设施工事项协议一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:*******乡*******小学校舍建设

  2、工程地点:*******乡*******小学原校址

  3、工程内容:

  (1)新建教室、办公室、多功能室、餐厅71间(约1980平方米);

  (2)厕所6间(约120平方米);

  (3)传达室2间(约40平方米)

  (4)院墙:100米(含大门)

  (5)硬化路面:厚度大于15厘米。(小计1520平方米) ①大门前主路200平方米;

  ②院内主路800平方米;

  ③教室门前340平方米

  ④厕所、门卫范围内硬化180平方米。

  (6)餐厅内灶台2口,操作台1个。

  (7)配套水电工程。

  (8)平整校园,垒挡土墙100米。

  二、质量要求:

  符合《*******县中小学校舍安全工程平房建设质量要求》

  三、图纸:

  使用《*******县中小学校舍安全工程平房建设施工图纸》

  四、工程施工要求:

  1、门窗要求:尺寸见图纸,门框使用东北松,上亮穿16号钢筋6根,钢筋内涂防锈漆,外涂调和漆,所用木材必须烘干后制作。刮腻子刷低油,再刮腻子刷调和漆三遍。铝合金窗使用标准1.2CM厚铝材,颜色由甲方定。

  2、散水坡:散水坡(三面),每间设一纵沟。

  3、每口教室设前后两块黑板,标准为4米1.2米。

  五、承包形式:包工包料。

  六、质量监督:

  工程的第一质量监督责任人为施工学校校长,县危改办进行重点环节(基础、钢筋及制作、砌墙过程、屋架、水电、屋面防水等)质量监督。通不过验收的不能进行下一步工序的施工。工程结束后,未经质量监督人同意,不得申请验收。

  七、质量保证:

  土建工程部分基础、墙体50年不裂缝及变形;防水10年;水电:50年。

  八、安全责任:

  乙方确保工程施工安全。在施工期间发生的工伤事故由乙方负责。因乙方原因导致工程在合理使用期限内造成人身及财产损害的由乙方承担损害赔偿责任。

  九、施工、材料质量责任:

  因工程质量不合格而造成的工期延误和返工损失由乙方承担。如:材料、规格、型号质量不符合要求,由乙方负责调换,保证工程质量。

  十、合同金额:

  大写:

  小写:

  十一、资金拨付方式:

  工程开工,甲方支付合同金额的30%启动资金,剩余款项在竣工通过县危改办组织的验收,质量要求达到合格后,(除合同金额3%的质量保证金外)甲方一次性拨付到位。通不过验收的甲方拒付工程款项,一切责任由乙方自负。补助款拨付,乙方必须提供相关建筑业手续及建筑业发票。

  十二、以上条款未尽事宜,施工过程中双方协商解决。

  十三、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,*******县危改办一份。

  十四、合同工期。

  开工时间:

  竣工时间:

  合同工期:

  十五、合同签字生效:

  合同订立时间: 合同订立地点:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  学校施工合同范文2 发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经协商一致,甲方同意将石坝小学操场西面60米X5米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任,特签订本合同共同遵守执行。

  一、工程情况

  工程名称:60米X5米直跑道

  施工地点:石坝小学操场西

  二、工程范围及内容

  按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工,工程承包主要内容:

  60米X5米直跑道的施工。

  三、合同工期:

  1、本工程工期从收到甲方通知后起计,5个工作日完成。

  2、有以下原因之一者,由甲方或监理签证确认后工期可以顺延:

  a.甲方在施工期间修改设计,并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;

  b.因不可抗力的自然灾害等事件影响;

  c.因甲方原因造成的工期延误;

  d.风雨潮湿天,不宜施工的。

  四、工程质量要求:合格。

  五、合同价款

  1、施工过程中,甲方根据材料款及用工数进行付款。

  2、工程费用:

  路基石160块 X 13.5元=2160元 石子4车 X800元=3200元 水泥8包X20元=160元 沙子一车250元 石粉2车X550元=1100元 人工:大工5 X250元=1250元 小工5 X150元=750元

  总计大写:捌仟捌佰七十元整 小写:8870元

  六、付款方式与工程结算

  工程结束后转账

  七、工程验收

  1、材料进场,乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。

  2、在工程施工进程中,乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。

  3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。

  4、工程施工完毕,乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序,则双方同意视为自动验收合格处理。

  八、竣工交付后服务

  乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害,或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。

  九、甲方责任

  1、甲方负责免费提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜,费用由甲方负责。

  2、在乙方进场施工前,甲方必须提供已完成符合要求的基础,如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。

  十、乙方责任

  1、委派 为现场管理代表,按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。

  2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险,在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故,由乙方负责。

  3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。

  4、若出现质量争议,应提交质检部门裁定。

  十一、争议的解决

  1、在合同执行中,若发生未尽事宜,双方经协商,可签订补充合同。

  2、在执行本合同中如发生争议,应通过友好协商解决,如协商不能解决,可提请主管部门调节,调节不成,则提交重庆市仲裁委员会提请诉讼。

  3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同双方签署后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  学校施工合同范文3 发包方: (以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方) 身份证:

  为了更好地保护校园建设,经学校研究决定,甲乙双方本着平等自愿的原则,乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程,经双方共同协商,达成以下协议,共同遵照执行:

  一、工程地点:

  1、我镇学生宿舍正对面操场。

  2、我镇厕所至学生宿舍后。

  二、乙方承包施工内容:

  1、乙方愿意承包我镇操场平整工程,平整价格按32元/方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费),开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右,其中开挖出的石方属于学校所有,开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。

  2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程,施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元/方计算,施工价格按218元/元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用),其余部分所有材质由乙方提供,价格按268元/方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用),所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。

  三、质量要求:

  1、操场平整

  乙方平整的操场除按长、宽、深平整外,平整完后操场无大坑小洼,平整后的操场中无剩余的土方,石方堆积,经甲方验收合格为准。

  2、堡坎修建

  乙方进行堡坎修建时,按平均宽度0.8米修建,堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算,修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝,且砂浆标号足,满浆满灌,经甲方验收合格为准。

  四、矛盾纠纷:

  1、甲方负责提供外运土方、石方地点,若堆放时发生矛盾,一切矛盾由甲方负责,乙方概不负责。

  2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界,若乙方施工与老百姓发生地界纠纷,乙方概不负责。

  3、乙方注意文明施工,若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题,与老百姓发生纠纷,乙方自行处理,甲方概不负责。

  五、工程造价:

  以上所有工程造价按实际丈量计算。

  六、竣工时间:2014年9月25日。

  七、付款方式:

  乙方工程完工后,经甲乙双方验收合格后,乙方出具正规税务发票,甲方到会计核算中心报账后,一次性支付给乙方。

  八、安全施工:

  乙方在组织施工过程中,应注意施工安全,杜绝安全事故的发生,则出现的一切安全安全事故,造成的人员伤亡,带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。

  九、违约责任:

  甲乙双方若有违约,双方共同协商妥善解决,若争执不下,按照相关法律程序进行解决。

  十、其它:

  1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

  2、本合同一式四份,乙方一份,甲方三份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

篇七合同范文

  改革开放以来,我国的经济出现了快速的增长,特别是我国农村地区建房施工现象越来越多,建房施工合同书怎么写呢?以下是范文网小编为大家整理的建房施工合同书范文,欢迎参考阅读。

  建房施工合同书范文1 甲方: 住址:

  身份证号: 电话:

  乙方: 住址:

  身份证号: 电话:

  甲方将位于小池镇虞菜园村一组自住用房的建设施工工程承包给乙方施工,经双方协商同意,就该建房的工程施工承包事宜达成如下协议:

  一、此次建房的施工承包方式,为乙包工包料。乙方负责出建设并自行解决建设施工所需要的土工、木工、钢构工、混凝土工的所有设备、建房所用的原材料,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。

  二、被建房屋的正层建筑面积为每层 500元每平方米计算;阳台按500元每平方米以实际面积计算成本。根据建筑规范,楼顶炮楼按投影全面积计算。备注:本次承包的内容包括:所有的砌砖工程、模板工程、混凝土工程(梁、板、柱、楼梯)、粉刷工程(所有看的见的墙体都必须粉刷)、外窗工程(外墙对应的所有外窗都包含在乙方的合同范围内,窗按坚美牌材料定做,室内地坪由乙方完成,费用已包含在总价里,不需要甲方承担其费用。

  三、施工内容

  1、乙方接受甲方季托的管理人员监督;

  2、重点位置部位进行详细说明;水泥均采用425海螺或华新水泥,做墙或粉刷用325水泥,混凝土配筋全部采用国标钢筋,具体规格如下:

  (1)所有现浇板厚必须达到100mm,板配筋横向间距为横向每米6根、纵向间距每米5根。其中,板配筋为直径8mm螺纹钢;挑筋均为直径8mm螺纹钢。

  (2)本工程承重墙圈梁为4根直径14mm螺纹钢筋,前门头上的圈梁为2根直径14mm螺纹钢、2根直径16mm螺纹钢;现挑梁以具体情况而定,无承重墙下的梁钢筋配筋为4根直径14mm螺纹钢。圈梁尺寸为240mm*300mm,箍筋均为每米5根。

  (3)构造柱主柱配筋为4根直径16mm,箍筋为直径8mm的圆钢,箍筋为每米5根。构造柱尺寸为240mm*300mm。

  (4)地基梁配筋为6根直径16mm螺纹钢,箍筋为直径为6mm的圆钢,间距150mm,地基底下铺垫的混凝土,依情况而定。

  (5)楼梯均采用混凝土现浇,配筋为9根直径12mm的螺纹钢做主筋,间距150mm,副筋为直径8mm的螺纹钢,间距为200mm。

  其它部分要求如下:

  (1)门窗过梁为预制,并且符合规范要求,搭界每边长度不少于250mm。

  (2)墙体全部采用红砖建筑,均为五斗一眠空心墙。

  (3)所有的内外墙面必须全部粉刷,墙体灰缝强度标准的以锤打时砖碎而不是灰缝松开。粉刷厚度保证在203mm范围内,面层平整,阴阳角垂直度必须控制在规范要求的范围内。

  (4)窗采用铝合金玻璃。

  3、施工期间乙方必须接受甲方以及方委派的管理人员的管理,针对偷工减料行为,甲方提出要求整改的,乙方如果不整改,甲方有权视情况恶劣程度扣除适当工程款,如情况恶劣,甲方有权终止合同,并且只支付已完成工程量的70%工程款,同时,甲方也要以科学为依据,不能随意无理取闹。

  4、乙方在施工中,如发现图纸有误或者结构有变化必须及时与甲方联系,甲方也可根据自身需要进行适当变更,增加或减少工程量,均以5%为界,超过5%范围 ,可以协商定价,如未超过5%单价及面积计算均不变。

  5、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工后,乙方只负责将建筑面积内的垃圾清理干净后,再通知甲方,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直到符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的和(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担,乙方保修期为3年(正式交付使用后开始算),如一年内不是由于甲方过失导致的质量问题,必须无条件安排施工人员进行维修,所产生的费用由乙方承担。

  四、付款方式:一层外壳完工付3万元,二层外壳完工付3万元,三层外壳完工付3万元,粉刷完毕付清余款(可留3000-4000元年后付)。

  五、甲方如果资金不到位,甲方可把地基购买证明用于抵押,房屋正式完工一个月之后按年息2分进行计算,余款结清后乙方返还购买证明。

  六、如果由甲方地基手续方面和地基承重方面出现问题而导致的乙方损失,甲方应负责赔偿乙方所有损失。

  七、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,见证人一份。 自甲乙双方在该协议书文本签字(或盖章)之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  建房施工合同书范文2 甲方:

  乙方:

  甲方砖房1栋,一层100平米,计划五层的居民房,经双方协商承包给乙方修建,每平方米( )元人民币,共计 平方,共计人民币 (大写: 元)。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本合同,以期共同遵守:

  一、双方责任:

  1、安全第一,乙方进入施工工地现场,掌门师傅应负责一切安全。监督一切安全操作要领,不违规危险操作,违规操作与甲方无关。

  2、甲方负责提供相应100米平方有效图纸两张,由甲方负责指导修建。甲方负责一切建房所需的原材料。 包括机械(搅拌机,吊预制板上楼的机器),

  二、施工要求:一楼高 m,室内净高 m。二楼以上均高 m,室内净高 m。一楼砌墙全是24墙,二楼以上,两边外墙 18 墙,内墙24 墙(受大压力的墙均是24比如 饮水池以下的),厕所打现浇(平面应低于厨房预制板,在施工过程中甲已双方互相协商)。砌砖的水泥沙浆强度最好调为三沙比一水泥,砖与砖的沙浆饱满度最好要达到 85%以上。圈梁和挑,浇注过后不应有蜂窝,麻面等,每层放预制板都要打水泥浆,最顶楼均全现浇,上面砌砖关水,顶楼加砌饮水池,砌砖整体完成后,屋顶及墙内外,水泥沙浆抹广,室外墙(前面)贴瓷砖,一楼地面砍好地板及前门外,及地坝。在砌砖,及浇注圈梁过程中,乙方施工时要保证质量,墙要平整,房屋直角的地方不要纵角,最顶楼墙与下一层墙偏差不能大于10毫米。一句话:总的意思是从地圈砌砖起,包括一楼砍室内地面,街基,室外地坝,(不包括室内贴瓷砖) 包括所有板筋,挑筋前必须是弯勾型(一楼)。包括放预制板,所有小门上的小抬梁,浇注柱子,抬梁,雨抬板 圈梁,楼梯,厕所底面,屋顶现浇等等, 所有砌墙,所有墙内外水泥沙浆抹广,和前面贴瓷砖。也就是包耿馍馍的意思!

  三.付款方式

  自开工日起到2009年底主体完工!开工后,修好一层,按一层的45%款付给,余下的55%交工合格后一次付清。

  开工日期为2009年 月 日。

  经双方协议如同意,签名如下:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  建房施工合同书范文3 甲 方:

  乙 方:

  经双方协商,甲方将位于 的自住用房的建设工程,承包给乙方实施修建,双方本着公平、公正、平等自愿的原则,就工程承包有关事宜协议如下,并共同遵守执行。

  一、承包方式

  甲方采用包工包料的方法,承包给乙方实施修建。

  二、甲方责任

  1、协调处理好周边邻里纠纷,确保乙方正常施工;

  2、负责并保证乙方施工所需水、电、路的通畅;

  3、按期足额支付工程进度款。

  三、乙方责任

  1、负责组织施工队建设并自行解决施工所需的所有设备、原材料;2、负责施工安全防护措施落实工作,因安全措施落实、工地管理、施工操作不到位,造成的一切安全责任和损失由乙方全权负责,甲方不承担任何责任。

  3、负责保证施工中材料质量和技术水平达标;

  4、严格管理施工人员;

  5、按期交付房屋。

  四、施工要求

  1、基础工程:基础为条形基础,长度为1700cm,入深为900cm(放线时以实际情况确定)。基础开挖深度为50cm,宽度为140cm(基础需出地面高度230cm)。地基必须夯实,底层铺10cm混凝土,震实后铺16螺纹钢,再浇筑30cm混凝土震实。绑地梁钢筋,主筋为16螺纹钢6根,箍筋为0.8钢筋,高度为50cm,宽度为24cm,混凝土浇筑。基础圈梁和下部相同。

  2、主体工程:砖混结构二层,第一层高为360cm,第二层高为340cm,圈梁使用12螺纹钢4根,规格为24cm30cm.立柱要求16根,规格为50cm24cm,箍筋使用0.8钢筋,间距15cm,混凝土为C30商混浇筑制作。墙体必须使用国标优质红砖,砂浆标号为C10砂浆砌筑,要求砖砌平整,红砖间隙不能大于1.2cm,砖层误差不能大于2cm。上部圈梁和现浇板一次浇筑,主筋为10钢筋,副筋为8钢筋,间隙为15cm15cm,圈梁箍筋间隙不能大于20cm。主梁钢筋使用25螺纹钢4根,20螺纹钢3根,高度为50cm.宽度为24cm,箍筋圈使用10钢筑制作,间隙为10cm。二层圈梁现浇板要求和一层相同,混凝土使用C35商混浇筑。栏板使用钢混结构,高度不低于90cm,顶部栏板与一层相同。以上所用钢材全部采用酒钢钢材。

  3、装饰工程:外墙粉刷使用C20水泥砂浆,分两次粉刷压光。前墙使用全瓷小方砖贴面,包括檐柱(瓷砖每块不低于 元)。楼梯、走廊、台阶使用花岗岩贴面。楼梯围栏使用不锈钢材质制作。内墙粉刷使用C20水泥砂浆粉刷,白灰罩面。地板贴品牌高档地砖,垫层使用C20混凝土,厚度不低于15cm,每平方造价不低于 元。地脚线贴砖,每片价格不低于 元。涂料使用仿瓷涂料刮墙,乳胶漆罩面。上下两层相同。

  4、门窗工程:房门使用国优品牌安全防盗门(每扇门不低于 元),颜色由甲方选择。窗使用双层玻璃铝合金推拉窗和不锈钢防盗网制作,铝合金材料为国优品牌材料,玻璃单层厚度为0.5cm,防盗网使用1.2cm材质制作,间隙不能大于9cm。

  5、电路工程:电网工程为埋管暗装,使用群邦牌铜线,每间安装三插一灯,线径为主线10平方米,副线4平方米。设臵两个回路,每层安装电路控制箱和电表。灯具使用优质节能灯。

  6、外围工程:砖砌围墙50米,高不低于2.5米;并修建砖混大门一座。

  7、其他事宜:乙方不得私自将该工程转包第三方进行施工。工程质量必须按国家建筑规范执行。

  五、施工工期

  工程工期为 个月,即 2014 年 月 日至 月 日止。乙方需严格按照工期要求合理安排施工进度,保证按期交房。

  六、付款方式

  工程报价:每平方1,400.00元(壹仟肆百元整),拟建面积 平方,工程预算约 元( 元整),最终以实际建筑面积为准。

  1、地圈梁完成后,甲方支付乙方首批款 万元;

  2、第一层封顶后,甲方支付乙方 万元;

  3、第二次封顶后,甲方支付乙方 万元;

  4、完成墙面粉刷、贴墙砖、贴地砖、围墙、大门等收尾工程后,甲方支付乙方 万元;

  5、剩余尾款约 万元(不超过1万元)作为质量保证金,自验收合格之日起一年后,如房屋未出现任何质量问题,甲方将剩余款项全部支付给乙方;若出现质量问题,由乙方进行维修或由甲方协调第三方维修,维修金从剩余款项支付,剩余款项不足以支付维修金的,甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。

  七、违约责任:

  1、乙方承建的房屋如出现重大质量隐患(自然灾害除外),无法居住的,乙方需向甲方进行索赔,索赔金额=全额建房款+全额建房款

  2、因乙方责任导致未按期完工的,逾期超过一月以上,乙方需向甲方支付不低于1.5万元的违约金;

  3、因甲方责任导致乙方不能正常完工的,逾期超过一月以上,甲方应向乙方支付不低于1.5万元的误工费、设备租凭费等。

  4、本合同经双方签署后,即产生法律效应,若乙方单方面终止合同,需赔偿甲方全额损失,并支付违约金2万元;若甲方单方面终止合同,需按工程进度进行结算,并支付违约金2万元。

  八、其他未尽事宜

  在施工过程中,如有工程变更或协议未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,需新定协议事宜的,另行补充。

  九、本协议在履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商或协调不成的,任意一方均可向法院提起诉讼。

  十、本协议自双方签字(盖章)之日起生效。协议一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

篇八合同范文

  七、材料设备供应

  发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用已包含在综合费用中。

  1.发包人供应设备材料为:

  (a)潜污泵(含控制箱)、人防水泵、变频给水设备(含变频水泵、气压罐、控制柜、底座以及相关的成套部件等)、卫生洁具(含龙头、五金配件)、水表;

  (b)各系列配电箱(柜)、电表箱、控制箱(柜)、多媒体智能箱;

  (c)通排风机(含控制箱、柜)、人防风机;

  (d)屋面陶土砖、瓦;

  (e) 不锈钢水箱。

  承包人应按约定的时间书面通知发包方甲供材料的进场时间并认真仔细核算后上报甲供材料的规格数量,如因承包人原因造成采购超量或规格有误,因此造成的经济损失由承包人承担,并在支付给承包人的工程款中扣除。

  2.甲定乙供材料为:

  土建部分:

  (a)钢材;(仅确定材料合格供方:1、二级螺纹钢:一线品牌:沙钢,永钢、马钢,二线品牌:中天、西城、长达,萍钢,冷水江;2、三级螺纹钢:一线品牌:沙钢,永钢、马钢,二线品牌:西城、长达,萍钢;3、线材:永钢、中天、萍钢;4、圆钢:山雁、富钢。(二级、三级螺纹钢均要求采用一线品牌,如一线品牌规格不齐时经甲方同意并确认品牌后可采用二线品牌;如乙方增加钢材供应方必须经甲方和监理考察合格确认后方可采购。)

  (b)商品砼;(金腾、岚盾可直接使用,其余商品砼由乙方提出经甲方和监理考察合格后确认。外加剂采用安徽“振华”、或江西“武冠”)

  (c)保温材料;

  (e)公共部位乳胶漆;

  (f)地下室防霉涂料;

  (g)内墙新型砌体材料;

  (h)公共部位内墙腻子;

  (j)人防门;

  (k)烟道、烟帽;

  (l)汽车库进口排水沟盖板。

  安装部分:

  (a)排水管及配件(其中配件的价格及用量按预算定额结算,不作补差)、涂塑钢管 (其中配件的价格及用量按定额结算,不作补差)、镀锌钢管、柔性铸铁排水管及其余各种给水排水管及管件、各类给排水阀门、保温材料、支管减压阀、紫铜管及相应铜管配件、不锈钢管及相应配件。

  (b)阻火圈、防火套管、防火封堵材料等。

  (c)桥架、普通照明灯具、消防灯具、电线电缆、应急电源、开关插座、电线管、等电位端子箱、ups电源、人防阀门等。

  (d)各类风口、消声器、保温材料、静压箱及风管的各种阀门及部件等。

  (e)无价材料。

  2.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

  (1)材料设备单价与一览表不符:按通用条款第27.4.(1)条执行。

  (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 发包人有权根据工程实际情况调整甲供材料及设备的品种、规格、型号、质量等级,承包人不得拒绝接收。

  (3)承包人可代为调剂串换的材料: 按通用条款第27.4.(3)条执行。

  (4)到货地点与一览表不符: 按通用条款第27.4.(4)条执行。

  (5供应数量与一览表不符: 发包人有权根据工程实际情况调整甲供材料数量。因承包人原因造成的,增加的费用由承包人承担。

  (6)到货时间与一览表不符: 按通用条款第27.4.(6)条执行。

  2.2发包人供应材料设备的结算方法: 结算时甲供材料(特别注明的除外)按发包人实际平均采购价计入结算;扣除甲供材料款时按实际平均采购价和承包人实际领用量扣回,如实际领用量超过定额用量或发包人审定的工程预算书分析用量的,超过部分按采购的最高价扣回;采保费按实供材料金额的1%计取,超额用量部分不计;材料进场后卸货、验收、常规检验试验费已包括在合同价内。

  3.承包人采购材料设备

  3.1承包人采购材料设备的约定: (1)需发包人签证品牌、价格的材料,承包人在采购前应首先征得发包人对品牌、质量、价格签证认可并留存样品(需将合同备案);除非签证价格低于市场价,否则承包人必须无条件接受;(2)承包人需要使用代用材料时,应经发包人、监理人认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定;(3)直接影响工程品质和外观效果的材料、设备,必须经发包人和监理认可后才能大面积使用,如发包人认为需要甲定乙供的,承包人须无条件同意并积极配合。

  八、工程变更

  1.工程设计变更

  1.1发包人有权在规范允许范围内根据需要随时提出工程设计变更,承包人必须接受;如造成返工等损失的,经监理工程师和发包人确认,补偿承包人的直接经济损失(不计利润等);所有设计变更必须经发包人确认后有效。因承包人管理不善或为方便施工而进行的设计变更,有关费用由承包人自行承担,发包人不予签证。

  1.2承包人提出的合理化建议被发包人采纳的,节省的工程费用的分享:(1)承包人经过复杂的计算、设计和施工组织的,节省的费用按各50%的比例分享;(2)承包人通过变换施工工艺和方法,或经一般的计算、设计和施工组织的,承包人按40%的比例分享;(3)承包人通过材料的替代节省的费用,承包人按30%的比例分享;(4)影响工程效果、降低品质的建议将不被采纳;(5)承包人承担提出合理化建议所需计算、设计、调查等的费用支出,并对结果承担风险。(6)工程验收合格后一个月内,发包人组织进行评价,工程品质和效果良好的,承包人分享的奖励直接列入工程结算中,如果对品质效果有影响的,发包人酌情扣减。 

  九、竣工验收与结算

  工程竣工验收通过后五天内,承包人将工程交付给发包人。承包人延迟交付的,每延迟交付一天扣罚结算造价的千分之五,并承担由此给发包人带来的一切损失。工程交付前要清除场地内的材料设备、临时设施、硬化地坪、施工机械的基础等,以及外运所有的建筑垃圾,所需费用承包人自理。

  1.竣工验收

  1.1承包人提供竣工图的约定:在工程具备竣工验收条件后一个月内向发包人提供竣工图5套,竣工资料3套,电子光盘一套,并按城建档案馆要求整理。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求,而产生的资料整理费用由承包人承担。

  1.2中间交工工程的范围和竣工时间: 无

  2.竣工结算

  2.1竣工结算报告及结算资料的要求:(1)工程竣工验收合格后60天内,承包人应向发包人提交承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料,发包人工程师对结算资料进行审核,符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料;(2)在工程结算审核过程中,承包人不得再增加任何结算资料(图纸、签证变更单、价格凭证等)。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的,审价延误的责任由承包人承担;(3)承包人未按本条款约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的,发包人将不能保证按33.2条规定的时间内完成审核,并且发包人有权根据已有资料进行审查,责任由承包人自行承担。

  2.2自完整、有效的结算资料收到之日起90天内,发包人自行或委托有资质的造价咨询单位进行审核,给予确认或提出修改意见,并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的,则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据;如承包人不同意的,双方针对争议部分进行核对和协商;经核对协商不能解决的争议部分,双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决;经以上协商仍不能解决的,则按本专用条款第37条约定处理。 

  2.3承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价,对于工程审计(预算、清单、结算等的审核)费用支付的约定:工程审计费用基本费由发包人承担;核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5%的费用,核增追加费按核增额的5%计算费用,核增额与核减额不作抵扣,核减、核增追加费由承包人承担,即核增减追加费=(核减额-送审造价×5%)×5%+核增额×5%。无论是否委托中介审计,由发包人从应付工程款中直接扣缴。

  十、违约、索赔和争议

  1.违约

  1.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下,

  本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:无。

  本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 每延迟一天按应付款的万分之二支付违约金。

  本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 每延迟一天按应付款的万分之二支付违约金。

  双方约定的发包人其他违约责任: 无。

  1.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

  本合同通用条款第14·2款约定承包人违约承担的违约责任: 本工程在xx年9月20日、10月20日、11月20日每个节点工期提前一天奖励xx0元,逾期将予以双倍处罚。任何一个节点未达到要求,均视为工期违约。中间节点工期每延误一天扣罚 50000 元,在工程款中扣除;竣工验收工期每延误一天扣罚 5000元。实际进度滞后进度计划超过60天时,发包人有权要求更换项目施工管理团队或终止合同。工期延误给发包人带来的一切损失由承包人承担。若因发包人原因引起延误,经发包人签证同意后工期顺延。

  本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:

  1. 获得xx集团精品工程“银奖”,不奖不罚;如达到“ 西湖杯”标准,奖励工程结算总价的0.5%;如达到“ 钱江杯”标准,再奖励工程结算总价的1%;以上奖金的50%在获奖后支付,另50%在获奖一年后根据投拆及复评情况确定奖罚额度。

  2.发包人或监理工程师检查发现的质量问题,在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改,每延迟整改一天罚款500元/项;未执行监理报验程序而进行下道工序的罚款500元/次;在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款xx元/次;经主管部门检查(包括发包方组织的检查)发现的明显质量问题,罚款 5000元/项。罚金在处罚通知单收到3日内必须缴纳。 3.承包人承建工程范围内的产品按户进行竣工验收,如在竣工验收时因施工质量原因有15%及以上户数未一次性通过质监、发包人和监理验收,则按工程结算价款的2%予以处罚,在工程结算时扣除;产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的,发包人可从履约保证金中酌情扣罚;发生重大质量事故或不能一次性通过合格验收,扣罚全部履约保证金。  

  双方约定的承包人其他违约责任: 1.发生安全事故或其他事故,一切责任均由承包人承担。若发生安全生产重大责任事故,还要扣罚承包人全部该项保证金并追究由此给发包人造成的损失。2.如在施工过程中经主管部门检查(包括发包方组织的检查)文明、安全施工不合格,每出现一次不合格,发包人向承包人扣款5000元,如整改后仍达不到要求,发包人将视情况予以加倍处罚。承包人应无条件进行整改直至合格。3.各施工队伍间若出现打架现象,发包人将视情节严重程度每次处以xx—xx0元的罚款。4.地下室顶板完成后30天内,场地的硬化完成,相应的标识、广告同时完成,否则,发包人有权进行处罚。5.人员、机械设备到位:项目经理华国富,主要管理人员(含项目副经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等)以及机械设备的到位率达到100%,其中经发包人审定的现场项目正经理、技术负责人、施工员到位率未达到要求,扣罚该项保证金的50%;其他管理人员到位率未达到要求扣罚20%;机械设备到位率未达到要求扣罚30%。6.如在工程施工过程中,承包人任意变动项目班子主要人员,发包人有权对承包人处以每人每天xx元的罚款;若项目班子主要人员由于工作态度等原因,使发包人及监理不满意的,发包人有权要求撤换。7.除第六条款外,乙方不得向分包单位另行收取任何费用(除分包单位提出总包配合范围外的其他要求),否则甲方有权对乱收费用处于2倍的罚款。8.根据销售和施工等实际需要,对施工现场布置进行调整和整修、对设计图纸进行变更,乙方应无条件给予配合执行,并在甲方规定的时间内完成,否则,每逾期一天,乙方应向甲方支付人民币1000元违约金,并限时完成指令。

  2.争议

  2.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

  “本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 (二) 种方式解决;

  (一)提交 / 仲裁委员会仲裁。

  (二)依法向 工程所在地 人民法院起诉。

  十一、其他

  1.工程分包

  1.1本工程发包人同意承包人分包的工程: 无

  分包施工单位为: /

  2.不可抗力

  2.1双方关于不可抗力的约定: 按通用条款执行。

  3.保险

  3.1本工程双方约定投保内容如下:

  (l)发包人投保内容: 按通用条款。

  发包人委托承包人办理的保险事项: 无。

  (2)承包人投保内容: 承包人按国家、省市、地方、行业等规定自行投保,费用自理。

  4.担保

  4.1本工程双方约定担保事项如下:

  (l)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为: 无 担保合同作为本合同附件。

  (2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: 合同协议书签署后7天内,中标人应向招标人提交合同价10%的履约担保,其中3%为现金,其余7%为银行保函。

  (3)双方约定的其他担保事项: 履约担保金额中的30%为工程质量履约保证金,30%为工期履约保证金,15%为安全文明施工履约保证,15%为管理人员和机械设备到位履约保证金,10%为竣工资料及时提交且符合要求履约保证金。3%履约保证金在精装修施工单位正式进场时,经甲方同意且乙方提交等额银行保函后退还。工程竣工验收通过、工程和工程资料移交后1个月内,发包人扣除应扣罚的违约金后,退还剩余的履约保证金,未能及时扣除的,在支付工程款或结算款时扣除。履约保证金不计利息。

  5.合同份数

  5.1双方约定合同副本份数: 本合同正本贰份,双方各执壹份;副本8份,发包人执5份,承包人执3份。

  6.补充条款

  6.1招标人另行单独发包工程

  (1)地下室防水工程;

  (2)精装修工程(含户内、电梯前室、单元入口、会所、配套用户等部位,包括单元门、进户门);

  (3) 外墙涂料、外立面石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金门窗、铝合金外墙百叶、栏杆、栏板等;

  (4) 防火门、防火卷帘门安装工程;(地下室设备房、屋面机房、出屋面楼梯间防火门由总包施工)

  (5)地坪耐磨漆、地下室交通标识;

  (6) 桩基工程、围护桩(凿桩头、围护支撑纳入总包);

  (7) 空调、地热、新风系统等工程;

  (8)地下室新风及排风系统;

  (9)电梯设备及安装工程;

  (10) 弱电系统(但预埋管、盒、桥架等属于本次承包范围,由乙方《总包》负责施工);

  (11)消防工程(火灾报警系统、消防水系统、防排烟增压送风系统等);

  (12)变配电房设备安装(但变配电房土建基础预埋及变配电房内照明系统属于本次承包范围,由乙方《总包》负责施工);

  (13) 燃气工程、电信、有线电视等需要专业职能部门施工的工程(预埋管、盒、桥架等属于本次承包范围,由乙方《总包》负责施工);

  (14)计量表前的电力工程(预埋管、盒、桥架等属于本次承包范围,由乙方《总包》负责施工);

  (15)购土回填;

  (16)钢结构(劲性柱等涉及主体结构的钢结构工程纳入投标人承包范围,其他如钢结构雨篷、构架、网架等由甲方另行分包);

  (17)木构架等;

  (18) 政府部门要求配套的其他工程及因甲方需要单独分包的工程。

  6.2.承包人应妥善保管好散装水泥发货小票原件和购买墙体材料、商品混凝土的发票。承包人应根据发包人的要求提交上述资料,积极配合发包人退回散装水泥押金和墙体押金;由于承包人原因不能全数退回的损失,由承包人承担责任,在工程结算款中扣除。

  6.3.承包人必须按时支付材料商、分包商各种款项。否则,发包人有权暂扣工程款,直至承包人付清欠款后再予支付。

  6.4.承包人不得拖欠民工工资,因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。发包人有权暂扣工程款,代付清工资,并罚扣安全文明施工履约保证金的50%。

  6.5.因承包人原因造成分包单位延误工期,产品受损等,费用由承包人承担。

  6.6.总包管理和配合服务费内包含的费用如承包人另立名目再向分包单位收取,发包人有权在承包人的合同款中双倍扣除。承包人如需向分包方另行收取其他合理的费用,如分包单位需使用承包人宿舍或增加办公室等,收取标准需经发包人认可,双方自行协商确定费用。

  6.7.在实际施工过程中,承包人必须仔细审核施工图纸,对施工图纸尺寸、标高的错误,对建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾,对节点详图与平立面图纸之间的矛盾,及时向监理、设计、发包方提出,禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工,否则由承包人自行承担相应损失。

  6.8.竣工图必须由承包人完成修改并与实际情况完全一致,由发包人进行晒图(5份竣工图);且承包人必须在预埋管线的墙面做好走向标识,允许偏差在±5cm以内,如因标识有误造成的损失,均由承包人承担。

  6.9.承包人在施工过程中不论遇到何种困难,均不得以任何理由(例如发包人未签证费用)擅自停工或变相停工,否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担,同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。

  6.10.因发包人是iso9000贯标单位,在工程方面有些资料、数据和表格由承包人配合提供,并对承包人进行供方评审。承包人现场管理及工程资料整理按《xx集团工程资料管理标准》执行。

  6.11.承发包双方工作人员均应加强职业操守,规范工作行为,严禁发生行贿、受贿等行为。施工单位有行贿行为的,一经发现甲方将对乙方处以行贿额10倍的罚款,并保留追究相关责任的权力。

  6.12.承包人在图纸会审过程中提出影响使用功能有关建筑、结构设计中的纰漏,对未能及时发现土建施工图之间的矛盾,设计不明而产生的返工费用(土建部分)及连带的经济损失由承包人承担。

  6.13.乙方在工程承接及工程建设过程中应坚持正当竞争,不向甲方及工程监理工作人员作出有悖于廉政建设的行为,否则一经查实,甲方将对乙方处以相当于行贿额10倍的罚款,从进度款或结算款中扣除,并保留追究相关责任的权力。甲方职务行为准则详见附件《xx员工职务行为准则》。

  6.14.承包人应配备专门的工地现场摄影人员,负责对施工过程中关键部位、主要施工工艺过程、隐蔽部位等认为有必要进行摄像的部位、施工过程进行全过程的摄像。摄像资料刻录成光盘进行保存,对于重要节点(基础验收,中间结构验收,竣工验收等)承包人应对现场验收过程(包括安装工程)采用摄像、照相及ppt形式予以记录并在上报每月工程进度款时一并上交发包人工程部。此项费用已包含在综合费率内。

  6.15.以下工作内容不再另行增加费用:

  (1)铝合金门窗洞口下口用水泥砂浆填实,另三边用水泥砂浆勾缝;

  (2)消防楼梯在二楼有铁门封闭;

  (3)电梯安装前、后(电梯前室未装修前),由承包人负责进行电梯井道的防水保护;

  (4)外架拆除后每单元、每层须安装一个出水口直至精装修完成,且须有加压措施;

  (5)为确保地下室清洁干净、无积水而采取的措施;

  (6)后浇带独立于整个支模系统所采取的措施;

  (7)甲方组织的项目考察学习;

  (8)因甲方要求需调整施工顺序;

  (9)开关面板安装前的封堵;

  (10)主要通道处柱、楼梯踏步护角等成品保护措施;

  (11)拆分户型预留洞的先行封堵措施;

  (12)由甲方提供的共联路用地上搭设临设工程的二次搭拆;

  (13)外墙脚手架提供并满足石材干挂要求;

  (14)甲方单独分包的工程与承包人签订总分包合同;

  (15)二.4.(9)中约定的由承包人承担的工作内容。

  十二、总包配合管理工作内容:

  中标人将作为本工程的施工总承包单位,对招标人另行单独分包工程、甲供材料和甲供设备等承担总包管理配合服务责任。总包配合管理内容主要包括:

  协调日常工作,按月提供对各分包工程的进度要求;

  与分包商核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一,否则由此造成的损失由乙方负责;

  对分包工程的施工组织设计、施工现场管理、竣工资料整理归档等进行总体集成;

  按中标工期合理安排分包工程的工期和进退场时间,按计划准时提供无障碍工作面、设备堆施场地等;

  作为总承包单位做好各分包单位之间的配合协调、系统调试和成本保护工作;

  无偿提供现有的垂直运输、脚手架等供分包单位免费使用(总包单位在施工脚手架拆除前必须经业主同意)

  无偿提供道路、围墙、场地、食堂、卫生间等辅助设施供分包单位免费使用;

  提供控制轴线、标高基准点;提供水电接口(水电费由总包单位按合同约定标准向分包单位收取);

  负责整个施工现场的文明标化工作,负责全部建筑垃圾的清理外运工作(分包单位将垃圾运至一层楼道口)

  为分包单位免费提供第一次补槽、补洞;

  为分包单位提供办公室、宿舍等临时设施,费用由总分包单位自行协商确定。

  分包工程竣工后,由分包商和乙方办理移交手续,即日起乙方负责该分包工程的成品保护工作,由于保护不周造成损坏的概由乙方负责。

  甲方分包商进场后,乙方负责对其现场安全和文明施工进行管理;分包工程施工过程中及完工后,甲方负责督促分包商将易破坏部分进行包裹保护。

  具体的总包配合管理的内容和责任包括但不限于:

  序号 工程类别 总包配合管理的内容和责任 1 桩基工程 技术资料管理和归档、配合进行桩基检测 参与质量管理和验收 2 幕墙工程 提供控制轴线、标高基准点 提供垂直运输 提供施工用电接口 按照施工图的预留下洞、孔及预埋件;如因结构施工误差超出规范要求,总包方应无偿配合处理 幕墙安装后局部二次修补 负责各个节点交底 技术资料归档 参加质量管理和验收 提供外墙脚手架 3 消防工程(消防报警、消防给水、防排烟及正压送风系统等) 提供控制轴线、标度同基准点 提供施工用水、电接口 孔洞预留,以及安装完成后的第一次的补槽、补洞。如再次出现补槽补洞时,费用在甲方协调下按实向分包单位计取,总包单位应服从甲方核定的金额 配合调试 4 弱电工程 提供垂直运输、工作面和施工脚手架 提供施工用水、电接口 管道预埋及第一次的补槽、补洞。如再次出现补槽补洞时,费用在甲方协调下按实向分包单位计取,总包单位应服从甲方核定的金额 管道井、管理孔安全防护费 提供材料堆放场地和办公场地、工人宿舍 在预埋时模板上开洞对总包单位造成的模板损耗费用 5 精装修工程(底层大堂、地下室大堂、电梯前室、住宅室内精装修及热水、吸尘、新风、户式中央空调、锅炉设备等安装工程) 按施工预留洞口、提供垂直运输和工作面 每幢提供施工用水、电接口 完成工序交接手续; 每层提供控制轴线、标高基准点 技术资料归档 参加质量管理和验收 6 电梯安装工程 按照施工图预留门、洞、孔、管线及预埋件; 提供垂直运输和施工通道 井道及基坑清理干净并提供各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线 提供电梯安装施工期间洞口的防水和安全防护措施 提供设备、材料堆放场地 提供施工、调试用电的接口(提供至电梯机房) 7 变电、配电房设备安装 提供运输通道和工作面 管理、协商工程进度 提供施工用电接头免费提供用电 设备房内基础、管道沟、电缆井、吊钩施工 第一次的补槽、补洞。如再次出现补槽补洞时,费用在甲方协调下按实向分包单位计取,总包单位应服从甲方核定的金额 8 绿化景观工程 提供水电接口 9 煤气安装工程 垂直运输和工作面 提供施工用电接口免费提供用电 楼板套管预埋 10 市政工程 提供水电接口 11 游泳池及设备安装工程 套管预埋 设备间的电源供应 12 进户门、单元门、防火门、防火卷帘门安装工程 提供垂直运输 提供施工用电的接口(水电费总包与分包另行协商) 提供控制轴线、标高基准点 按照图纸结构预留门、洞、孔,门套安装好后的修补粉刷、批白 13 铝合金门窗、阳台栏杆 凡土建施工需要跨、踩的部位,乙方均应采取特殊保护措施(如用旧模板订制保护盒等)。 十三、±0.000及以上土建工程与装饰工程、幕墙工程界面划分 序号 部位 土建单位完成状况 装饰单位完成部分 备注 1 电梯厅 结构 完成至结构面 无 顶面 完成至结构面 装饰面 墙面 完成墙体砌筑 装饰面 楼地面 完成至结构面 装饰面 2 消防楼梯间 栏杆 完成 无 顶面 完成至装饰面 无 墙面 完成至装饰面 无 楼地面 完成至装饰面 无 门洞 粉刷成标准洞口 无 3 公共走道 结构 完成至结构面 无 顶面 完成至结构面 装饰面 墙面 完成墙体砌筑 装饰面 楼地面 完成至结构面 装饰面 门 预留门洞 装饰门制作安装 4 户内 结构 完成至结构面 无 卫生间第一道防水总包完成、厨房地面防水精装修完成 顶面 完成至结构面 装饰面 墙面 完成墙体砌筑 装饰面 楼地面 完成至结构面 装饰面 门 预留门洞 装饰门制作安装 5 设备阳台 结构 完成至结构面 工作阳台除外 顶面 完成至装饰面(涂料) 墙面 完成至装饰面(涂料) 楼地面 完成至装饰面(涂料) 门 预留门洞 6 阳台露台 结构 完成至结构面 无 阳台地面防水饰面精装修完成 顶面 完成至结构面 装饰面由幕墙单位施工 墙面 完成至结构面 外墙面由幕墙单位施工 楼地面 露台完成至找平层(阳台完成至结构面) 装饰面 门 完成至结构面 玻璃门由幕墙单位施工 7 管道井 结构 完成至装饰面 无 顶面 完成至装饰面 无 墙面 完成至装饰面 无 楼地面 完成至装饰面 无 门 预留门洞及粉刷腻子 装饰门制作安装 8 通排风井 结构 完成 无 顶面 完成 无 墙面 完成 无 楼地面 完成 无 9 排烟井 结构 完成 无 顶面 完成 无 墙面 完成 无 楼地面 完成 无 10 强弱电井 结构 完成至装饰面 无 顶面 完成至装饰面 无 墙面 完成至装饰面 无 楼地面 完成至装饰面 无 门 预留门洞及粉刷腻子 装饰门制作安装 11 电表间 结构 完成至装饰面 无 顶面 完成至装饰面 无 墙面 完成至装饰面 无 楼地面 完成至装饰面 无 门 预留门洞及粉刷腻子 装饰门制作安装 12 外墙面 结构 完成至结构面 外墙由幕墙单位施工 幕墙与主体结构之间可见面的部位由幕墙单位处理 墙面 完成至结构面 外墙由幕墙单位施工 外墙保温 采用保温砂浆粉刷,由总包单位施工

  备注:厨房卫生间烟气道:土建总包单位负责厨房、卫生间预制砼烟道立管和止回阀的施工;精装修单位负责卫生间排风软管连接和安装;精装修单位负责厨房止回阀与油烟机排烟软管的连接和配合油烟机开孔;厨房电器单位负责排烟管与油烟机的连接;精装修项目阳台防水、铝合金门窗防水,总包单位交接之前须进行结构自防水试验。

  外墙保温如采用聚苯颗粒保温砂浆或无机保温砂浆施工,则纳入承包人施工范围。

  特别注明:本表与各专业施工图冲突之处以此表为准,如有不明确或变更之处,以工程部通知单为准。工程部有权对以上界面内容进行调整,中标人需无条件接受,调整后的费用按合同相关条款执行。

  十四、安装工程施工界面划分

  一、给排水(生活给排水、消防给水、雨水)

  1.给水

  1.1给水专业的施工界面为:因室外管线总图暂无,给水总管以出墙外1.5米计,施工图上自墙外1.5米到住宅各户水表的给水工程由乙方施工(含水表、水箱的进水及浮球控制装置的施工);市政给水总水表及其水表井以外由市政承包方承建。

  1.2 消防水:消防总水表及其水表井以前由市政承包方承建,消防总管以出墙外1.5米计,施工图上的消防水系统(包括消火栓系统和喷淋系统)由专业消防公司负责施工,室外加压消防管道(含自喷及消火栓系统)待施工图完成后由专业消防公司负责施工。

  1.3各户水表后的给水管道施工暂不列入本次招标范围;户内的净水、热水锅炉等设备的安装不列入本次招标范围。

  1.4 商铺及其它市政直供水的表后施工均由乙方负责,水表设置在室外的则按出墙1.5米计。

  2.排水

  2.1 屋面雨水排水、阳台雨水排水(涂刷同色涂料,品牌甲定)、空调凝结水(室外)排水自集水点到建筑物室外1.5米均由乙方负责。空调凝结水管在图纸标示的标高处做好三通;室内凝结水管由专业公司负责;

  2.2污水、废水排水按出墙1.5米米计,室内各户的污水、废水排水立管负责预留至各户排水的三通接口(需要做三通口的封堵工作),接口标高按照室内装修设计的标高尺寸;三通至户内部分由精装修负责。

  2.3商铺、社区用房、物管用房等公共区域内的给排水管道由乙方负责施工。

  2.4小区公建配套用房施工范围同住宅户内。

  2.5建筑物室外1.5米至室外市政排水管道间的雨、污、废水管道待室外市政排水施工图完成后由乙方负责施工。

  二、暖通空调

  1.暖施施工图范围内除人防区、变配电所由乙方负责施工外,其余暖施施工图范围内所有施工内容(包括地下室、配电房、管道井内、楼梯间、电梯前室、屋面的所有暖施图范围内的施工)均由专业公司负责施工。

  2.户内空调、新风、地热、除尘工程由专业公司负责;大堂空调、新风暂不列入报价。

  三、电气工程

  1.公用变、配电所内的变压器,高压、低压配电柜由电力部门专业公司安装施工;公用变配电所内的照明系统、防雷、接地系统、通风排风系统均由乙方负责,属于本次招标范围。

  1.1变、配电所内低压配电柜开关下桩头到各楼层住户电表箱的电缆、母线的施工不在本次招标范围内;所有桥架、预埋管的供应和施工均在招标范围内。电力局电表箱至各户内配电箱(不含元器件)由乙方负责施工,电表箱、户内配电箱甲供。

  1.2变、配电所内低压配电柜开关下桩头到各楼层的所有动力、照明系统(至住户电表箱及公用计量柜部分除外)均在本次招标范围内。

  1.3住宅户内配电箱空气开关下桩头到各用电点的施工由装修施工单位负责,但必须配合甲方提出的需要在结构施工阶段预埋的管线进行预埋;除住宅以外的公共区域、商铺、物管用房等的电气工程均有乙方负责施工;

  1.4专用变配电所内的变压器,高压柜、计量柜的安装电力部门专业公司安装施工,专用变配电所内的低压配电柜到各楼一层、二层各户商铺内用电点的施工均由乙方负责;电表箱甲供;

  1.5消防自动报警系统由专业公司负责施工;

  1.6智能化系统的线管、底盒、桥架敷设、预埋由乙方负责施工;

  1.7各住宅户内电箱以后的电气工程暂不列入本次报价;

  1.8除住宅户内,其它的防雷、接地系统均在本次报价范围内;

  1.9电梯机房、弱电机房、电信机房的电源配电箱(柜)、照明灯具由乙方负责施工;

  2.0凡涉及户内穿混凝土梁、柱、板、剪力墙的预埋套管、电线管等由乙方负责施工。

  2.1甲方保留对部分工程承包范围(政府职能部门相关工程)进行调整的权力;

  四、其它

  电力部门提供的电表箱、电信、有线电视、弱电以及其它相关部门等提供的各种箱体均属于甲供设备,安装施工单位必须负责安装,不得以任何事由推诿而不给施工。该部分工程不计主材费用,只计取安装费。

  十五、总包与其它指定分包工程界面划分

  界面类 完成面 接收面 备注 项目 完成单位 工作内容 接收单位 工作内容 铝合金 土建总包 根据施工图要求,按后装法粉刷预留门窗洞口,门窗安装完成后负责塞缝收口,防雷接地预埋、连接、测试。 门窗专业分包 门窗按施工图安装,门窗周边打发泡剂,与土建接口处打胶,防雷接地留出接口。 成品保护由总包负责。 单元门 土建总包 负责成品保护及门洞口收口。 专业分包 完成单元门安装,配合门禁系统安装。 进户门 土建总包 根据进户门厂家安装工艺要求完成洞口预留,提供给进户门单位门框灌缝砂浆材料,并负责粉刷收头。 进户门专业分包 完成门框、门扇安装并对门框灌缝,完成首次成品保护后移交给土建总包。 外墙干挂花岗岩 土建总包 提供轴线、标高、按施工图完成墙体,门窗洞口周边粉刷收口。 专业分包 按施工图施工完成,门窗洞口等与其它交接处打胶。 桩基工程 土建总包 钻孔灌注桩凿桩、接桩,桩顶与承台的连接,配合桩基检测。 专业分包 按施工图施工完成。 外墙洞口 各专业分包 所有出墙管道安装完毕。 土建总包 完成所有外墙面开洞的封堵及墙面修补、清理。 钢结构 土建总包 提供标高、轴线,铁件预埋。 专业分包 按施工图安装完成 室外 绿化工程 土建总包 完成图纸指定完成面标高30cm以下土方平整。 绿化分包 苗木栽培、回填至指定标高及场地平整。 安装分包工程 安防智能化 土建总包 按智能化工程图纸完成该系统所需单体内平面图所示线管、接线盒、桥架及各接线箱的安装;预留线管内钢丝;预留所有孔洞及预埋套管和进楼进户预埋管;预埋套管、线管堵塞的及时处理;智能化施工用水电接口及场地的提供, 完成外墙面开洞的封堵及墙面修补、清理。 智能化分包 管路穿线;智能化图纸中各系统的设备安装、调试、培训和保修;总包预留预埋过程中的配合和检查。 管线预埋预留移交根据分包单位实际进场时间和业主根据实际情况确定。 消防工程 土建总包 消防水池的施工,消防分包施工水电接口及场地的提供;消防箱、正压送风口等孔洞预留及周边修补、嵌缝;防火卷帘门的安装接线与调试;消火栓泵、喷淋泵、风机等基础的施工;完成外墙面开洞的封堵及墙面修补、清理。 消防分包 所有消防系统套管、线管和接线盒、过路盒、接线箱的预留预埋;消防报警系统的线路、设备的安装调试;消火栓系统的制作安装调试(包括设备);喷淋系统的制作安装调试(包括设备);整个消防系统的调试运行、培训和保修。 设备安装 电梯安装工程 土建总包 提供轴线、标高;电梯井道和机房预埋件、电梯召唤面板、消防紧急迫降按钮底盒孔洞按要求预留;楼层显示孔洞的预留;电梯门缝的填缝;电梯安装、调试用临时电缆及用电接口提供(至电梯机房);电梯基础的施工;成品保护。 专业分包 电梯的安装调试;配合消防和弱电的有关接线;电梯的维修保养和培训。 不锈钢生活水箱 土建总包 完成水箱基础的施工;水箱分包施工用水电接口及场地的提供。 专业分包 完成水箱的制作与安装。 配套 工程 燃气 配套公司 室内外管道、支架安装及油漆,管道试压吹洗;调压站的安装,室外管沟的开挖回填。室内管道入户;煤气表采购;煤气表后管道施工; 土建总包 按燃气图纸完成燃气系统所需的预留孔洞及预埋套管及以后深化图纸对前述留洞及套管等进行修改。燃气公司管路安装完毕后孔洞的修补及套管的收口。燃气分包施工水电接口及场地的提供。 电信 配套公司 室外管道敷设及总包预埋出户管对接,各类井切筑,从室外总管至交接间和楼道交换箱穿线接线、设备安装及调试交付使用。 土建总包 图纸范围内管道、套管、底盒、过路盒的预埋,交接间至交换箱和户内多媒体箱线管的预埋,楼板和剪力墙上孔洞、套管的预留预埋与后期机房空调孔洞的粉刷封堵;桥架及各接线箱和户内弱电箱的安装;配套公司施工水电接口及场地的提供。 广电 配套公司 室外管道敷设及总包预埋出户管对接,各类井砌筑,从室外总管至交接间和楼道交换箱穿线、接线,设备安装及调试和交付使用。 土建总包 图纸范围内管道、套管、底盒、过路盒的预埋,交接间至交换箱和户内多媒体箱线管的预留预埋,楼板和剪力墙上孔洞、套管的预留预埋与后期机房空调孔洞的粉刷封堵;桥架及各接线箱和户内弱电箱的安装;配套公司施工水电接口及承担相应费用和场地的提供。 自来水 配套公司 市政总管到计量水表的管线(包括管沟);室外消火栓、喷淋的安装。 土建总包 场地平整和水表后管道施工;提供配套公司施工用水电接口及材料堆放场地。 移动公司(移动和联通) 配套公司 移动机站机房及地下室、电梯井内布线和蜂窝安装。 土建总包 机房的移交条件(如粉刷、门、电源等条件);施工的配合。 电力 配套公司 小区供电线路及变电站和开闭所设备材料供应及施工;从变电站出线到住宅楼或公建设施进户点的所有供配电设施;计量柜的供应与安装;电表箱的供应;电表的安装;室外供电排管及电缆井、沟的施工。 土建总包 电表箱、总等电位箱、电表后的电线电缆及安装;电梯电源箱、户内配电箱、风机水泵控制箱、人防配电箱、车库、公共部位及商铺配电箱的安装;出单元1.5米管道及楼道内管道预埋,所有照明材料供应及安装,所有防雷接地材料供应及施工,电缆桥架的安装;终端照明及终端动力布线系统、防雷接地(含门窗接地)系统及整个强电系统的调试、测试、验收及保修保养;包括单体配电小间内和之后的所有强电设备和电线电缆(含配电小间内的低压配电柜,但不包含从变电房到配电小间的电缆和电表箱内的电表安装);安装从高压进线到各用电末端的所有桥架、线槽、线管、套管、预埋箱、预埋盒、防火封堵(包括弱电的所有防火封堵);主体泛光照明系统的安装调试;设置在户内的景观配电箱安装;配电房、变电所、开闭所内管沟、基础、盖板的施工;所有接地移交条件的完成;提供配套公司施工用水电接口及材料堆放场地。 十六、总包与精装修配合工作内容 序号 土建、精装修配合工作内容 业主(及配套单位) 总承包商 精装修单位 1 精装修吊顶上和墙面、地面上的开孔,安装工作完成后的精装饰面上的修补和加固。 √ 2 新增安装工作完成后的土建饰面上的修补和加固。 √ 3 根据施工图和合同要求完成墙体砌筑(尺寸轴线偏差超过规范要求范围须改至设计要求),完成非精装修区域的墙面、地坪、顶棚的施工(包括但不限于地下车库、楼梯间、设备机房、管道井等部位)。 √ 4 厨房、卫生间和阳台的结构板蓄水试验. √ 5 强弱电井道到户内箱线管的预埋工作,强弱电户内箱的安装预埋。 √ 6 住户分水表后阀门到户内所有给水管道安装。根据精装需要待定。 √ 7 完成梁内套管预留预埋,雨水、阳台雨水、冷凝水、污废水预留预埋,出屋面套管、进建筑物套管预留预埋,热水管道的套管预留预埋,空调管道套管预留预埋,燃气管道套管预留预埋,新风管道套管的预留预埋。 √ 8 按照施工图及合同要求完成墙体砌筑,完成户内、地下车库、楼梯间、设备机房、管道井等部位墙体、顶棚、地坪的施工。 √ 9 完成厨房间、卫生间及阳台的防水施工 √ 10 非精装修区域开关、插座、面板安装,灯具的安装,线管预埋、管内穿线等工作 √ 11 按施工图要求完成户内、一楼大堂、地下车库大堂、电梯厅等精装修区域内的墙面、地坪、顶棚的施工。 √ 12 完成进户门、防火门、单元门的施工以及门洞口收口打胶,与土建、铝合金接口处收口处理 √ 13 完成厨房间、卫生间及阳台的防水工作 √ 14 按施工图要求完成电梯厅、地下车库大堂、一楼大堂等公共部位的精装修施工,以及防火门、进户门处的收口处理。 √ 15 户内套管与结构之间的一切封堵。 √ 16 公共部位套管与结构之间的一切封堵 √ 17 所有套管与结构之间的一切封堵 √

篇九合同范文

  本文目录2017家庭居室装饰装修工程施工合同重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同(版)江苏省无锡市家庭居室装饰装修工程施工合同北京市家庭居室装饰装修工程施工合同bf--XX--0203

  北京市家庭居室装饰装修工程施工合同

  (XX版)

  发包方(甲方):承包方(乙方):

  合 同 编 号:

  北京市工商行政管理局监制

  XX年三月修订

  使用说明

  1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

  2、工程承包方(乙方),应当具备工商行政管理部门核发的营业执照,和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。

  3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应当一式两份,合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的,应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。

  4、开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

  5、竣工:合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。

  6、验收合格:承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的,均视为验收合格。

  7、工期顺延:是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。

  ┌────────────────────────────────────┐

  ││

  ││

  ││

  │粘贴印花税票处 │

  └────────────────────────────────────┘

  北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款

  发包方(以下简称甲方):

  委托代理人(姓名): 民族:

  住所:身份证号:

  联系电话:手机号:

  承包方(以下简称乙方):

  营业执照号:

  住所:

  法定代表人: 联系电话:

  委托代理人: 联系电话:

  建筑资质等级证书号:

  本工程设计人:联系电话:

  施工队负责人:联系电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:

  1.2 工程装饰装修面积:

  1.3 工程户型:

  1.4 工程内容及做法(见报价单和图纸);

  1.5 工程承包,采取下列第种方式:

  (1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。

  (2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。

  1.6 工程期限日(以实际工作日计算);

  开工日期 年 月 日;

  竣工日期 年 月 日。

  1.7 工程款和报价单

  (1)工程款:本合同工程造价为(人民币)

  金额大写:

  (2)报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依据,根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。

  (3)报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。

  第二条 工程监理

  若本工程实行工程监理,甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

  第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书

  3.1 施工图纸采取下列第 种方式提供:

  (1)甲方自行设计的,需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。

  (2)甲方委托乙方设计的,乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。

  3.2 双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-XX)的要求。

  3.3 双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。

  3.4 双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。

  第四条 甲方工作

  4.1 开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

  4.2 无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。

  4.3 负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

  4.4 遵守物业管理部门的各项规章制定。

  4.5 负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

  4.6 不得有下列行为:

  (1)随意改动房屋主体和承重结构。

  (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

  (3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

  (4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

  (5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

  4.7 凡必须涉及4.6款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部门批准。

  4.8 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

  4.9 参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

  第五条 乙方工作

  5.1 施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

  5.2 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定:

  (1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

  (2)不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

  (3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

  (4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

  (5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

  (6)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。

  5.3 通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。

  5.4 甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

  第六条 工程变更

  在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。

  第七条 材料供应

  7.1 按由乙方编制的本合同家装《工程材料、设备明细表》所约定的供料方式和内容进行提供。

  (1)应当由甲方提供的材料、设备,甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。

  (2) 应当由乙方提供的材料、设备,乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收,由甲方确认备案。

  (3) 双方所提供的建筑装饰装修材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》,并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。

  (4)如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的,检测费用由其先行垫付;材料经检测确实不合格的,检测费用则最终由对方承担。

  (5)甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后,在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。

  第八条 工期延误

  8.1 对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:

  (1)工程量变化或设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。

  8.2 对以下原因造成竣工的日期延误, 工期应当顺延:

  (1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

  (2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

  (3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

  8.3 因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  8.4 判断造成工期延误以“双方认定的文协议”为确定双方责任的依据。

  第九条 质量标准

  9.1 装修室内环境污染控制方面,应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-XX)的标准执行。

  9.2 本工程施工质量按下列第项标准执行:

  (1)《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》(dbj/to1-43-XX);

  (2)《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》(dbj/t01-27-XX)。

  9.3 在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时,应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;认证过程支出的相关费用由申请方垫付,并最终由责任方承担。

  第十条 工程验收

  10.1 在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

  (1)材料验收;

  (2)隐蔽工程验收;

  (3)竣工验收。

  10.2 工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单,乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。

  10.3 双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

  10.4 双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。

  10.5 竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。

  10.6 本工程自验收合格双方签之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。

  第十一条 工程款支付方式

  11.1 合同签生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

  ┌──────┬────────┬───────────┬─────────┐

  │ 支付次数 │支付时间│工程款支付比率│应支付金额│

  ├──────┼────────┼───────────┼─────────┤

  │第一次│开工三日前│ ___% │ │

  ├──────┼────────┼───────────┼─────────┤

  │第二次│工程进度过半│ ___% │ │

  ├──────┼────────┼───────────┼─────────┤

  │第三次│ 竣工验收合格 │ ___%│ │

  └──────┴────────┴───────────┴─────────┘

  11.2 工程进度过半,指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。

  11.3 工程验收合格后,甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议,即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

  11.4 工程款全部结清后,乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。

  第十二条 违约责任

  12.1 一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。

  12.2 一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

  12.3 甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款,每延误一日,应当向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金。

  12.4 由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。

  12.5 由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格,乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付:

  (1)对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按12.4的标准支付违约金。

  (2)对室内空气质量不合格,乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误,按12.4的标准支付违约金。

  (3)室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的,乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款;甲方对不达标也负有责任的,乙方可相应减少返还比例。

  第十三条 争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决,协商或调解解决不成时,向人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

  第十四条 附则

  14.1 本合同经甲乙双方签(盖章)后生效。

  14.2 本合同签订后工程不得转包。

  14.3 双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。

  14.4 因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应当本着公平原则协商解决。

  14.5 乙方撤离市场的,由市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后,有权向乙方追偿。

  14.6 本合同履行完毕后自动终止。

  第十五条 其他约定事项

  甲方(签): 乙方(盖章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  年月日年月日市场主办单位(盖章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  联系电话:

  年月日附表一

  工程报价单

  ┌──┬────────┬──┬──┬──┬─────┬──────────┐

  │序号│ 项 目 │单位│单价│数量│ 合计金额 │ 工艺做法、用料说明 │

  │ │││││ ││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼─────┼──────────┤

  ││││││ ││

  ││││││ ││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼─────┼──────────┤

  ││││││ ││

  ││││││ ││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼─────┼──────────┤

  ││││││ ││

  ││││││ ││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼─────┼──────────┤

  ││││││ ││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼─────┼──────────┤

  ││││││ ││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼─────┼──────────┤

  ││││││ ││

  ││││││ ││

  ├──┼────────┼──┼──┼──┼─────┼──────────┤

  ││││││ ││

  ││││││ ││

  └──┴────────┴──┴──┴──┴─────┴──────────┘

  甲方代表(签盖章):乙方代表(签盖章):

  备注:此表用量较多企业可复印作为合同附件。

  附表二

  甲方供给工程材料、设备明细表

  ┌──┬──────┬───┬───┬────┬───┬────┬───────┐

  │ 序 │ 材料名称 │ 单位 │ 品种 │ 规格 │ 数量 │供应时间│ 供应验收地点 │

  │ 号 ││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  └──┴──────┴───┴───┴────┴───┴────┴───────┘

  甲方代表(签盖章):乙方代表(签盖章):

  备注:所供给的材料、设备须有经行政管理部门批准的专业检验单位提供的检测合格报告。

  附表三

  乙方供给工程材料、设备明细表

  ┌──┬──────┬───┬───┬────┬───┬────┬───────┐

  │ 序 │ 材料名称 │ 单位 │ 品种 │ 规格 │ 数量 │供应时间│ 供应验收地点 │

  │ 号 ││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  ├──┼──────┼───┼───┼────┼───┼────┼───────┤

  │││ │ ││ ││ │

  └──┴──────┴───┴───┴────┴───┴────┴───────┘

  甲方代表(签盖章): 乙方代表(签盖章):

  备注:所供给的材料、设备须有经行政管理部门批准的专业检验单位提供的检测合格报告。

  附表四

  工程竣工验收单 验收时间:年月日

  ┌─────────────────────────────────────┐

  │工程名称:│

  ├─────────────────────────────────────┤

  │工程地点:│

  ├──┬───────┬──────────────┬───────────┤

  │ 竣 │ 甲方 ││签(盖章):│

  │ 工 ├───────┼──────────────┼───────────┤

  │ 验 │监理单位││签(盖章):│

  │ 收 ├───────┼──────────────┼───────────┤

  │ 意 │ 乙方 ││签(盖章):│

  │ 见 │ ││ │

  └──┴───────┴──────────────┴───────────┘

  备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后遗留问题协议做为入住后解决遗留问题的依据。

  附表五

  家装工程保修单

  ┌──────────┬───────────────────────────┐

  │甲方│ │

  ├──────────┼────────┬──────┬───────────┤

  │ 甲方代理人 ││ 联系电话 │ │

  ├──────────┼────────┴──────┴───────────┤

  │乙方│ │

  ├──────────┼────────┬──────┬───────────┤

  │ 法定代表人 ││ 联系电话 │ │

  ├──────────┼────────┴──────┴───────────┤

  │家装工程地址│ │

  ├──────────┼────────┬──────┬───────────┤

  │ 开工日期 ││ 竣工日期 │ │

  ├──────────┼────────┴──────┴───────────┤

  │ 保修期限 │ 自年月日到 年月日│

  └──────────┴───────────────────────────┘

  甲方代表(签盖章):乙方代表(签盖章):

  备注:

  1、自竣工验收之日起,计算装饰装修保修期为两年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为五年;

  2、保修期内因乙方施工、用料不当的原因造成的装饰装修质量问题,乙方须及时无条件进行维修;

  3、保修期内因甲方使用、维护不当造成饰面损坏或不能正常使用,乙方酌情收费维修;

  4、本保修单在甲、乙双方签盖章后生效。

  重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同(版)2017家庭居室装饰装修工程施工合同(2) | 返回目录工 程 名 称:___________________________

  发包方(甲方):________________________

  承包方(乙方):________________________

  合 同 编 号:___________________________

  签 定 日 期:___________________________

  重庆市工商行政管理局

  重庆市建设委员会

  使用说明

  1. 本合同文本适用于本市行政区域内的住宅装饰装修工程。

  2. 开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

  3. 竣工:合同约定的工程内容全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。

  4. 工期顺延:指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。

  5. 监理:指专业化的家庭装修监理单位接受业主(装修户)的委托或授权,根据国家有关法律、法规的规定,按照家庭装修监理合同以及相关家装合同,协助业主对家庭居室装饰装修工程施工进行监督管理。

  重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同

  发包方(以下简称甲方):_________________________________________

  委托代理人(或甲方代表):_______________________________________

  身份证号码:_____________________________________________________

  联系地址:_______________________________________________________ 

  联系电话:_______________________________________________________

  承包方(以下简称乙方):_________________________________________

  营业执照号:_____________________________________________________

  建筑业企业资质证书号:___________________________________________

  开户银行:___________________________ 银行帐号:_________________

  注册地址(或办公地址):_________________________________________

  法定代表人或负责人:_________________ 联系电话:_________________

  委托代理人(或乙方代表):___________ 联系电话:_________________

  工程设计人:_________________________ 联系电话:_________________

  施工负责人:_________________________ 联系电话:_________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下协议:

  一、工程概况

  (一)工程地点:___________________________________________________

  (二)工程户型:___________________________________________________

  (三)工程套内施工面积:___________________________________________

  (四)工程内容(见附表一和四)

  (五)工程承包方式,采取下列第_______种方式:

  1、乙方包工、包全部材料(见附表三)。

  2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(见附表二和三)。

  3、乙方包工、甲方提供全部材料(见附表二)。

  (六)工程期限__________日。

  开工日期:_________年_________月_________日;

  竣工日期:_________年_________月_________日。

  (七)工程价款(见附表一):

  本合同工程造价为(人民币)______________元;

  金额大写:_______________________________ 。

  其中:材料费:________元,人工费:____________元,

  设计费:________元, 垃圾清运费:________元,

  ?? 管理费:________元,其他费用:___________元。

  (八)合同签订生效后,若要变更施工内容、材料或实际工程量增减,工程款按实结算。

  (九)乙方提出的工程报价,不得故意漏项、缺项。在甲方未对施工项目进行变更的前提下,竣工结算价的增幅不超过第一条(七)款所约定工程造价的5%,超出5%的部分,由乙方承担。

  二、工程设计

  (一)本工程由__________设计,设计方应提供施工图纸或做法说明一式________份。

  (二)设计施工图纸应符合国家有关设计规范要求,经双方签认可,将会审意见记载于附表四内。

  (三)施工图纸所标示项目与工程报价表所列项目有差异或抵触时,以工程报价表为准。

  三、工程监理

  若本工程实行工程监理,由甲方与具备相应资质的监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责范围等书面通知乙方。

  四、甲方义务

  (一)对所装饰装修的住房拥有合法的所有权,或已取得了合法所有权人的委托,有权对该房屋进行装饰装修。

  (二)________委派_________为甲方代表,全权负责合同履行及与乙方接洽,对工程质量、进度进行监督检查,办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其它事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽。若需更换甲方代表,甲方应提前三日以书面方式告知乙方。

  (三) 施工前,向工程所在地物业管理单位申报登记。

  (四)开工日前_________天,若非乙方设计,甲方负责督促设计人向乙方提供符合国家有关设计规范要求的施工图纸或做法说明,并向乙方进行现场交底。

  (五)为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设,或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则。

  (六)负责提供水源、电源为乙方施工使用,并承担其费用。

  (七)负责协调装饰公司与邻里之间的关系,协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

  (八)如确需拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续,并承担有关费用。

  (九)施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防工作。

  (十)施工期内,将进户门钥匙交给乙方代表负责保管。工程竣工验收合格移交时,甲方启用正式钥匙或提供新锁,当场由乙方安装后交付甲方。

  五、乙方义务

  (一)应当具备工商行政管理部门核发的营业执照,和建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》,并不得超越其资质证书许可的范围承揽工程。

  (二)委派________为乙方代表,全权负责合同履行,按设计要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责处理的各项事宜,其签订的文件视为乙方对有关事宜的确认。若需更换乙方代表,乙方应提前三日以书面方式告知甲方。

  (三)严格执行《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327—XX),确保工程质量。严格执行国家及地方有关防火、安全、环境保护的规定,做好施工现场管理,施工现场应配备干粉灭火器。

  (四)保护好原居室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围住户(单位)的关系。

  (五)保证施工现场的清洁,做好施工现场保卫、垃圾处理工作。

  (六)合理使用甲方提供的水、电等条件和设施,不得浪费。

  (七)工程竣工但未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  (八)若因乙方在施工中违反国家法律、法规或物业管理等有关规定而受到罚款和引起的赔偿责任,均由乙方承担。

  (九)施工工人及管理人员应持有相关资格证或上岗证,甲方有权查验。

  (十)负责施工人员的管理及施工安全。

  六、工程变更

  (一)工程项目及做法的变动,必须经双方协商一致,以甲方代表与乙方签订书面变更单为准(见附件五),确定增减项目及价差后再施工,同时调整相关工程费用及工期。

  (二)若甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方承担;给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  七、材料供应

  (一) 按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表二)应为符合设计要求和合同约定的合格产品,并应按时供应到施工现场,双方共同验收并办理交接手续,由乙方负责保管。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题的损失,责任由甲方承担。

  (二)按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表三)应按时供应到施工现场,双方共同验收,由乙方负责保管。如未经甲方验收或不符合附表三要求的,应禁止使用;若已使用,对工程造成的损失,责任由乙方承担。

  (三)甲、乙双方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定的室内装饰装修,非经甲方同意,乙方不得挪作它用或替换为价廉质劣的装饰材料、设备。如乙方违反此约定,应按被挪用或替换材料、设备价款的双倍金额赔偿给甲方。

  (四)乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的,应按材料、设备价款的双倍金额赔偿给甲方。

  (五)甲方和乙方提供的材料和设备应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量》10项强制性国家标准,禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如甲方供应的材料、设备不符合有关国家标准或规定的,乙方应及时向甲方书面提出,甲方坚持使用的,由此造成的损失,由甲方承担。

  (六)若发生材料、设备质量争议,可委托有关法定机构鉴定,鉴定费用的垫付由双方协商解决,如不能协商一致,采取“谁提出谁垫付”的原则处理。经鉴定,质量不符合合同约定标准的,鉴定费用由责任方承担;质量符合合同约定标准的,鉴定费用由质量问题提出方承担。

  八、工期

  (一)因下列原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  1、工程量变化或设计变更;

  2、不可抗力;

  3、甲方同意工期顺延的其它情况。

  (二)甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方赶工费并签订工期变更协议。

  (三)因甲方未按合同完成其应负责的工作和未按期支付工程进度款而影响工期的,工期相应顺延。

  (四)因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费由乙方承担,工期不顺延。

  九、质量标准

  (一)本工程施工质量按下列第________项标准执行;

  1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210—XX)

  2、《重庆市住宅装饰装修工程验收规程》(dbj/t50-053-XX)

  3、双方约定: 。

  (二)工程施工室内环境污染控制,按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-XX)的标准执行。

  (三)施工过程中双方对施工质量、室内空气质量发生争议,可委托有关法定机构鉴定,鉴定费用的垫付由双方协商解决,如不能达成协议,采取“谁提出谁垫付”的原则处理。经鉴定,质量不符合合同约定标准的,鉴定费用由责任方承担;质量符合合同约定标准的,鉴定费用由质量问题提出方承担。

  (四)木材、石材为天然物品,允许有自然色差与纹理,乙方有义务提醒甲方。

  十、工程验收、工程价款结算及保修

  (一)乙方应提前二日通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,如果甲方在约定时间内不能参加验收,需及时通知乙方,另定验收日期,由此造成停工的,工期顺延。若甲方既不及时通知乙方,也不按时参加验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,若造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验、返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

  (二) 双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量进行验收,验收合格后填写工程验收单(见附表六):

  1、_______________________________________________________________________

  2、_______________________________________________________________________

  3、_______________________________________________________________________

  (三)工程按时竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知之日起三日内组织验收,验收合格后办理移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。若在工程竣工验收中,存在须由乙方整改返工的部分工程项目,乙方应在五日内完成(特殊项目可由双方在第十六条中另行商定),并及时通知甲方对其复验。因乙方责任返工造成的工程延期交付视同工期延误。

  (四)工程竣工后,双方约定由_____________对本工程进行室内空气质量检测,费用由__________方承担。

  (五)验收不合格,乙方负责在约定的期限内返工,甲方不得使用,否则由此造成的损失由甲方承担。

  (六)竣工验收在工程质量、室内空气质量以及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为工程验收单的附件)后亦可先行入住。

  (七)工程竣工验收合格后,乙方应提交工程结算单(见附表七),并将施工部分的水电改造等涉及隐蔽工程的走向图等有关资料提交给甲方。乙方负责提供材料的,还应向甲方提交所提供材料的说明书、保修单和环保说明书等资料;甲方在收齐资料之日起三日内对工程结算单进行审核,若到期未提出异议,视为同意。

  (八)验收合格后,双方办理移交手续,结清应付款项,填写工程保修单(见附件八)。

  (九)本工程自竣工验收合格双方签之日起,在正常使用条件下,保修期按下列第_________项执行:

  1、除有防水要求的厨房、卫生间和因装修施工引起的外墙面的防渗漏保修为五年外,其余项目的保修期为二年。

  2、_________________________________________________________________________________________

  (注:第2项所约定的保修标准不得低于第1项所约定的保修标准)

  (十)因甲方购买的材料未达到国家标准而导致的工程质量问题,乙方不负责保修。

  十一、安全施工和防火

  (一)甲方或乙方提供的施工图或做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,主要包括电气线路、管道、自来水和其它线路管道畅通、合格。若乙方发现甲方提供的施工图或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,应及时向甲方指出,乙方有权并且应当拒绝施工,由此造成的停工等损失由甲方自行承担。

  (二)甲方未办理有关手续,不得擅自要求乙方变动建筑主体、承重结构或拆改燃气管道、设施,乙方有权并且应当拒绝施工,由此造成的停工等损失由甲方自行承担。

  (三)乙方擅自变动建筑主体、承重结构或拆改燃气管道、设施,由此造成的损失和责任,由乙方负责赔偿和承担。

  (四)乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》,注意施工安全。

  (五)由于乙方在施工过程中违反有关操作规程、消防条例等规定,导致发生安全或火灾事故,由此产生的一切责任和损失,由乙方承担和赔偿。

  十二、工程价款支付方式

  (一)双方约定按下表中第________种方式支付工程款:

  支付

  次数

  支付时间

  ①

  ②

  备注

  支付

  比率

  支付

  金额

  支付

  比率

  支付

  金额

  第一次

  合同签订

  40%

  %

  第二次

  吊顶工程,厨、卫墙砖工程,水管、线管布线完工。

  40%

  %

  第三次

  木工和泥工基本完工、漆工进场

  15%

  %

  第四次

  竣工验收合格

  之日起30日内

  5%

  %

  或其它方式: _______________________________

  (二)甲方应按第十二条(一)款的约定向乙方支付工程款,乙方应向甲方开具有效的收款凭据。

  (三)乙方施工质量不合格,甲方有权拒付工程款,直至乙方整改合格后为止。

  (四)工程款结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

  十三、违约责任

  (一)本合同生效后,甲乙双方应严格履行合同所约定的各项条款。若任何一方需变更合同内容的,应双方协商一致后,签订补充协议。合同签订后施工前,一方无法定事由要求终止合同的,应以书面形式提出,并按工程造价的_____%支付违约金,办理终止合同手续。

  (二)施工过程中任何一方无法定事由要求终止合同的,须向另一方以书面形式提出,经双方同意后办理清算手续,订立终止合同协议,并由责任方按工程造价的______%赔偿,解除本合同。

  (三)因施工质量不合格,乙方不予整改、未在约定期限内整改,或经整改后仍不合格的,甲方可另请他人整改,与整改有关的一切费用由乙方承担。

  (四)任何一方因违反法律、法规等规定而受到罚款或给对方造成损失的,由责任方承担责任,并赔偿对方损失。

  (五)甲方责任

  1、未按规定的时间和要求提供材料、场地、技术资料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、窝工的,除工期顺延外,每停工或窝工一天,由甲方向乙方支付工程造价_______‰的违约金。

  2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项,每逾期一天,由甲方向乙方支付迟延部分工程款______‰的违约金。

  3、工程未经验收,甲方提前使用,由此造成无法验收和损失的,由甲方自行承担。

  (六)乙方责任

  1、应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品,如有损坏,应照价赔偿。

  2、经专业部门检测,室内空气质量不达标且属于乙方责任的,乙方应进行综合治理。因治理造成工程延期交付的视同工期延误。若乙方不予治理或未在约定期限内治理,甲方有权另请他人治理,与治理有关的一切费用由乙方承担,若治理后仍不达标的,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。若甲方对不达标也负有责任的,双方应根据责任大小合理分担有关费用和损失。

  3、由于乙方原因,工程质量达不到约定的质量标准,乙方负责返工,工期不得顺延。

  4、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天,由乙方向甲方支付工程造价_______‰的违约金。

  十四、争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解。不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人也可按下列第______种方式解决:

  1、提交重庆仲裁委员会仲裁;

  2、依法向人民法院起诉。

  十五、附则

  1、本合同经甲、乙双方签或盖章后生效。

  2、合同签订后工程不得转包,否则甲方有权拒付工程款。

  3、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

  4、合同附表为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  十六、其它约定条款(共_____条)

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  合同附件:

  附表一:工程报价表

  附表二:甲方提供装饰装修材料明细表

  附表三:乙方提供装饰装修材料明细表

  附表四:工程设计图纸

  附表五:工程变更单

  附表六:工程验收单

  附表七:工程结算单

  附表八:工程保修单

  甲方(签章):_______________ 乙方(签章):___________________

  委托代理人:_________________ 法定代表人:_____________________

  委托代理人:_________________

  ________年________月_______日 _________年_________月_________日

  附表一

  住宅装饰装修工程报价表

  金额单位:元

  序 号

  装饰项目、内容

  品牌

  规格/

  型号

  等级

  数量

  单位

  单价

  合计

  金额

  甲方代表(签章): 乙方代表(签章):

  年 月 日

  附表二

  甲方提供装饰装修材料明细表

  金额单位:元

  材料

  名称

  品牌

  规格/

  型号

  等级

  数量

  单位

  金额

  供货

  时间

  交货

  地点

  甲方代表(签章): 乙方代表(签章):

  年 月 日

  附表三

  乙方提供装饰装修材料明细表

  金额单位:元

  材料

  名称

  品牌

  规格/

  型号

  等级

  数量

  单位

  金额

  供货

  时间

  交货

  地点

  甲方代表(签章): 乙方代表(签章):

  年 月 日

  附表四

  住宅装饰装修工程设计图纸(见附件)

  会审意见:

  年 月 日

  甲方代表(签章): 乙方代表(签章):

  附表五

  住宅装饰装修工程变更单

  编号: 第 号

  变更内容

  原设计

  新设计

  增减费用(+ -)-)

  详细说明:

  年 月 日

  注:若变更内容过多请另附说明

  甲方代表(签章): 乙方代表(签章):

  附表六

  工 程 验 收 单

  序号

  主要验收项目名称

  验收日期

  验收结果

  整

  体

  工

  程

  竣

  工

  验

  收

  结

  果

  全部验收合格后双方签盖章

  甲方代表(签章): 乙方代表(签章):

  年 月 日

  附表七

  工 程 结 算 单

  合同编号:

  1

  合同原金额

  (元)

  2

  变更增加金额

  (元)

  3

  变更减少金额

  (元)

  4

  甲方已付金额

  (元)

  5

  甲方结算应付余额

  (元)

  甲方代表(签章): 乙方代表(签章):

  年 月 日

  附表八

  工 程 保 修 单

  编号:

  公司名称

  联系电话

  用户姓名

  合同编号

  装修房屋

  地 址

  设 计

  负责人

  施 工

  负责人

  进场施工

  日 期

  竣工验收

  日 期

  保修期限

  年 月 日至 年 月 日

  (有防水要求的厨房、卫生间和因装修施工引起的外墙面的防渗漏)

  年 月 日至 年 月 日

  (其余装饰装修项目)

  甲方代表(签): 乙方代表(签):

  乙 方(盖章)

  备注:

  1、从竣工验收合格之日计算,除有防水要求的厨房、卫生间和因装修施工引起的外墙面的防渗漏最短保修五年外,其余项目的保修期最短为二年。

  2、保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方应无条件进行维修。

  3、保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,乙方酌情收费。

  4、一般项目的维修乙方原则上在接到甲方通知后的五日内完成;特殊项目由甲、乙方根据实际情况商定。

  江苏省无锡市家庭居室装饰装修工程施工合同2017家庭居室装饰装修工程施工合同(3) | 返回目录合同编号: ____________________

  发包人:

  承包人:

  住所:

  住所:

  委托代理人:

  营业执照号:

  电话:  

  法定代表人: 电话:

  bp机号:  

  委托代理人: 电话:

  本工程设计人: 电话:

  施工队负责人: 电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:____________________________________________________。

  1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭装饰装修工程施工项目确认表。附表2家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

  1.3 工程承包方式,双方商定采取下列第__________种承包方式。

  (1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

  (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

  (3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。

  1.4 工程期限________________天,开工日期_________年_______月_______日,竣工日期_________年_______月_______日;

  1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):_______________________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。

  第二条 工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条 施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______________________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条 发包人义务

  4.1 开工前_______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2 提供施工期间的水源、电源;

  4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条 承包人义务

  5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条 工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭装饰装修工程变更单)。

  第七条 材料的提供

  7.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

  第八条 工期延误

  8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化或设计变更:

  (2)不可抗力;

  (3)发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2 因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

  8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第九条 质量标准

  双方约定本工程施工质量标准:______________________________________________

  _________________________________________________________________________。

  施工过程中双方对工程质量发生争议,由_____________________________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人负责。

  第十条 工程验收和保修

  10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  (1)_______________________________________________________________;

  (2)_______________________________________________________________;

  (3)_______________________________________________________________。

  承包人应提前二天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。

  10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。

  10.3 本工程自验收合格双方签之日起保修期为__________________________月。验收合格签后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。

  第十一条 工程款支付方式

  11.1 双方约定按下列第_______种方式支付工程款:

  (1) 合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

  支付次数 支付时间 支付金额

  第一次 开工前三日工程进度过半双方验收合格支付 元

  第二次 开工前三日工程进度过半双方验收合格支付 元

  第三次 开工前三日工程进度过半双方验收合格支付 元

  工程进度过半指:___________________________________________________________

  __________________________________________________________________________。

  (2) 其他支付方式:_______________________________________________________

  __________________________________________________________________________。

  11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签,发包人应在签时向承包人结清工程尾款。

  11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

  第十二条 违约责任

  12.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

  12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

  12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金__________元。

  第十三条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____________种方式解决:

  (一)提交_________ _____________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条 几项具体规定

  14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_____________________________元(此费用不在工程价款内)。

  14.2 施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_______把,由乙方当场负责安装交付使用。

  14.3 施工期间,乙方每天的工作时间为:

  上午______点_______分至______点______分;

  下午______点_______分至______点______分;

  第十五条 其他约定事项________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  第十六条 附则

  16. 1 本合同经双方签(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  16.2 本合同签订后工程不得转包。

  16. 3 本合同一式_____________________________份,双方各执_____________________________份,_____________________________部门_____________________________份。

  16. 4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  合同附件:

  附表1-1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)

  附表1-2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)

  附表1-3:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(三)

  附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

  附表3:家庭居室装饰装修工程报价单

  附表4:发包人提供装饰装修材料明细表

  附表5:承包人提供装饰装修材料明细表

  附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸

  附表7;家庭居室装饰装修工程变更单

  附表 8:家庭居室装饰装修工程验收单

  附表 9:家庭居室装饰装修工程结算单

  附表 10:家庭居室装饰装修工程保修单

  发包人 (签): 承包人(盖章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  年 月 日 年 月 日

  鉴证意见:

  鉴证机关(章)

  经办人:

  年 月日

  监制部门:江苏省无锡工商行政管理局 

  印制单位:无锡市旺庄商标印制厂

  北京市家庭居室装饰装修工程施工合同2017家庭居室装饰装修工程施工合同(4) | 返回目录发包方(甲方):______________________

  承包方(乙方):_____________________

  合同编号:_______________

  使用说明

  1.本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

  2.工程承包方(乙方),应当具备工商行政管理部门核发的营业执照,和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。

  3.甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应当一式两份,合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的,应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。

  4.开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

  5.竣工:合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。

  6.验收合格:承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的,均视为验收合格。

  7.工期顺延:是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。

  粘贴印花税票处

  北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款

  发包方(以下简称甲方):__________________________

  委托代理人(姓名):__________民族:___________

  住所:________________________身份证号:_______

  联系电话:____________________ 手机号:_________

  承包方(以下简称乙方):__________________________

  营业执照号:______________________________________

  住所:________________________

  法定代表人:_______________联系电话:__________

  委托代理人:_______________联系电话:__________

  建筑资质等级证书号:_______

  本工程设计人:_____________ 联系电话:__________

  施工队负责人:_____________ 联系电话:__________

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:________________________

  1.2 工程装饰装修面积:______________________________

  1.3 工程户型:______________________________________

  1.4 工程内容及做法(见报价单和图纸);

  1.5 工程承包,采取下列第_______种方式:

  (1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。

  (2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。

  1.6 工程期限_______日(以实际工作日计算);

  开工日期_______年_______月_______日;

  竣工日期_______年_______月_______日。

  1.7 工程款和报价单

  (1)工程款:本合同工程造价为(人民币)_____________________

  金额大写:____________________________

  (2)报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依据,根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。

  (3)报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。

  第二条 工程监理

  若本工程实行工程监理,甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

  第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书

  3.1 施工图纸采取下列第_______种方式提供:

  (1)甲方自行设计的,需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。

  (2)甲方委托乙方设计的,乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。

  3.2 双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-XX)的要求。

  3.3 双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。

  3.4 双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。

  第四条 甲方工作

  4.1 开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

  4.2 无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。

  4.3 负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

  4.4 遵守物业管理部门的各项规章制定。

  4.5 负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

  4.6 不得有下列行为:

  (1)随意改动房屋主体和承重结构。

  (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

  (3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

  (4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

  (5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

  4.7 凡必须涉及4.6款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部门批准。

  4.8 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

  4.9 参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

  第五条 乙方工作

  5.1 施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

  5.2 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定:

  (1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

  (2)不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

  (3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

  (4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

  (5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

  (6)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。

  5.3 通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。

  5.4 甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

  第六条 工程变更

  在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。

  第七条 材料供应

  7.1 按由乙方编制的本合同家装《工程材料、设备明细表》所约定的供料方式和内容进行提供。

  (1)应当由甲方提供的材料、设备,甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。

  (2) 应当由乙方提供的材料、设备,乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收,由甲方确认备案。

  (3) 双方所提供的建筑装饰装修材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》,并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。

  (4)如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的,检测费用由其先行垫付;材料经检测确实不合格的,检测费用则最终由对方承担。

  (5)甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后,在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。

  第八条 工期延误

  8.1 对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:

  (1)工程量变化或设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。

  8.2 对以下原因造成竣工的日期延误, 工期应当顺延:

  (1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

  (2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

  (3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

  8.3 因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  8.4 判断造成工期延误以“双方认定的文协议”为确定双方责任的依据。

  第九条 质量标准

  9.1 装修室内环境污染控制方面,应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-XX)的标准执行。

  9.2 本工程施工质量按下列第_______项标准执行:

  (1)《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》(dbj/to1-43-XX);

  (2)《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》(dbj/t01-27-XX)。

  9.3 在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时,应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;认证过程支出的相关费用由申请方垫付,并最终由责任方承担。

  第十条 工程验收

  10.1 在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

  (1)材料验收;

  (2)隐蔽工程验收;

  (3)竣工验收。

  10.2 工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单,乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。

  10.3 双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

  10.4 双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。

  10.5 竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。

  10.6 本工程自验收合格双方签之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。

  第十一条 工程款支付方式

  11.1 合同签生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

  支付次数

  支付时间

  工程款支付比率

  应支付金额

  第一次

  开工三日前

  ___%

  第二次

  工程进度过半

  ___%

  第三次

  竣工验收合格

  ___%

  11.2 工程进度过半,指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。

  11.3 工程验收合格后,甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议,即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

  11.4 工程款全部结清后,乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。

  第十二条 违约责任

  12.1 一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。

  12.2 一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

  12.3 甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款,每延误一日,应当向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金。

  12.4 由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。

  12.5 由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格,乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付:

  (1)对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按12.4的标准支付违约金。

  (2)对室内空气质量不合格,乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误,按12.4的标准支付违约金。

  (3)室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的,乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款;甲方对不达标也负有责任的,乙方可相应减少返还比例。

  第十三条 争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决,协商或调解解决不成时,向___________人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

  第十四条 附则

  14.1 本合同经甲乙双方签(盖章)后生效。

  14.2 本合同签订后工程不得转包。

  14.3 双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。

  14.4 因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应当本着公平原则协商解决。

  14.5 乙方撤离市场的,由市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后,有权向乙方追偿。

  14.6 本合同履行完毕后自动终止。

  第十五条 其他约定事项____________________________

  甲方(签):_____________

  法定代表人:_______________

  委托代理人:_______________

  _________年______月______日

  乙方(盖章):_____________

  _________年______月______日

  市场主办单位(盖章):_____

  法定代表人:_______________

  委托代理人:_______________

  联系电话:_________________

  _________年______月______日

  附表一

  工程报价单

  序号

  项 目

  单位

  单价

  数量

  合计金额

  工艺做法、用料说明

  甲方代表(签盖章):________________ 乙方代表(签盖章):________________

  备注:此表用量较多企业可复印作为合同附件。

  附表二

  甲方供给工程材料、设备明细表

  序号

  材料名称

  单位

  品种

  规格

  数量

  供应时间

  供应验收地点

  甲方代表(签盖章):________________ 乙方代表(签盖章):________________

  备注:所供给的材料、设备须有经行政管理部门批准的专业检验单位提供的检测合格报告。

  附表三

  乙方供给工程材料、设备明细表

  序号

  材料名称

  单位

  品种

  规格

  数量

  供应时间

  供应验收地点

  甲方代表(签盖章):________________乙方代表(签盖章):________________

  备注:所供给的材料、设备须有经行政管理部门批准的专业检验单位提供的检测合格报告。

  附表四

  工程竣工验收单

  验收时间:____年____月____日

  工程名称:

  工程地点:

  竣工验收意见

  甲方

  签(盖章):

  监理单位

  签(盖章):

  乙方

  签(盖章):

  备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后遗留问题协议做为入住后解决遗留问题的依据。

  附表五

  家装工程保修单

  甲方

  甲方代理人

  联系电话

  乙方

  法定代表人

  联系电话

  家装工程地址

  开工日期

  竣工日期

  保修期限 

  自年月日到 年月日 

  甲方代表(签盖章):________________乙方代表(签盖章):________________

  备注:

  1.自竣工验收之日起,计算装饰装修保修期为两年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为五年;

  2.保修期内因乙方施工、用料不当的原因造成的装饰装修质量问题,乙方须及时无条件进行维修;

  3.保修期内因甲方使用、维护不当造成饰面损坏或不能正常使用,乙方酌情收费维修;

  4.本保修单在甲、乙双方签盖章后生效。

  北京市工商行政管理局监制

  XX年三月修订

篇十合同范文

  第一条 合同当事人、签约时间和地点

  1.1 本合同当事人

  1.1.1 发包人: 以下简称:甲方

  地址:

  家庭住址:

  身份证号码:

  联系电话:

  1.1.2承包人: 以下简称:乙方

  地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

  地址:

  家庭住址:

  身份证号码:

  联系电话:

  1.2 本合同签订时间: 年 月 日。

  1.3 本合同签订地点: 。

  第三条 标的房屋

  3.1 标的房屋为位于 市 路 号 的由发包人持有的“ ”项目地上第 层整层(以下简称“该房屋”)。该房屋发包建筑面积约为 平方米。甲方同时将房产附属通道、楼梯、设施以及本合同约定的场地、位置等提供给乙方及其顾客使用。

  3.2标的房屋总租赁建筑面积及其各部分租赁建筑面积以双方123

  14.5 标的房屋场内除发包人投资的设备、设施的物业管理由承包人负责,具体为:

  14.5.1 标的房屋场内保安、保洁。

  14.5.2 标的房屋场内所有机电设备设施的日常维护、保养和修理、运行;如承包人及承包人顾客使用不当造成的设备、设施、结构损坏,由承包人承担维修费用或更换费用,所造成的损失及后果由承包人承担。

  14.5.3 承包人在承包期间内自行投资的设备、设施、装修及设备、设施的维护、保养、修理、更新。

  14.6 发包人根据本条约定应承担的物业管理责任,发包人、产权人或业主委员会(注:发包人、产权人参加业主委员会)可以委托物业管理企业管理,承包人不和物业管理企业发生物业管理法律关系,发包人和物业管理企业不得干预承包人根据本条约定行使相应的物业管理权利和义务。

  14.7 关于物业管理的责任划分及费用分摊,在双方办理交房手续时根据工程的实际状况和本条约定的原则,在与物业管理公司根据上述物管原则签定《物业管理合同》时明确。

  第十六条 投保责任划分

  16.1 所有权不属承包人的房屋和设备、设施,其保险责任归发包人。

  16.2 所有权属承包人的设备、商品和商业经营责任,其保险责任归承包人。

  第十八条 承包人保证事项

  18.1 保证其行为本合同签约人依法成立、在本合同期依法持续,具备签订本合同和持续履行本合同的主题资格。

  18.2 保证每年度,应向发包人协助提供相关证照和文件,以便发包人办理《房屋租赁许可证》续期,以维持租赁证照的有效性。

  18.3 保证具备装修工程设备工程、改造工程开工的全部合法批准手续,自行选定具有合法资质等级的施工队伍,安全施工,不得损害发包人标的房屋主体结构,并应在竣工后取得公安、消防、文化、卫生等有关部门的验收合格文件,且应向发包人报送全套装修竣工验收文件和图纸。发包方有义务协助乙方办理消防验收等手续。

  18.4 装修竣工验收后,承包人需进行任何设施、附着物、构筑物重大添附、拆改、保证在施工前六日内书面征得发包人同意。

  18.5 保证本合同约定用途使用标的房屋,并不得违法使用标的房屋,不能擅改变标的房屋的功能。

  18.6 保证按使用规范正常、合理使用标的房屋和设备,不得损坏标的房屋和各类设备及设施。

  18.7 保证在改造及装修过程中和租赁期限内,不得破坏标的房屋的基本结构或有危及基本结构安全的行为,任何与结构有关的改变必须书面报送发包人同意。承包人保证在合同有效期内,不得将标的房屋部分或整体使用权对与经营本合同约定业务无关的第三人转租(乙方投资或者参与经营的公司不受此限);在保证经营主体的前提下,承包人经营范围内的多种经营发包可以自主决定。

  18.8 如标的房屋发包人、产权人以本合同标的房地产设定转让、抵押或以之抵偿债务之事宜,未侵害承包人的承包权和使用权,承包人保证继续履行本合同。

  18.9 承包人违反上述承诺,由承包人承担全部法律责任;如因此给发包人或其他第三人造成经济损失,由承包人承担全部赔偿责任;如因此导致本合同无法履行,发包人有权解除本合同,承包人同时应按当年应付租金的100%向发包人支付违约金。

  18.10 承包人保证对其商业经营行为所引起的民事法律后果承担法律责任,包括且不限于产品质量责任、服务中的人身损害赔偿责任等。

  18.11 承包人保证在规定的时间内交纳租金和缴付各类能源费用。

  18.12 以上承包人保证事项不能在60天内完成或改变,发包人有权解除合同并视承包人违约。

  第二十条 合同变更和解除

  20.1 经双方协商一致,可变更或解除本合同。

  20.2 发生本合同约定的解除合同事由,取得解约权的一方有权在该事由发生后60日内以书面形式通知对方解除合同,逾期视为自动放弃解约权。除本合同其他条款另有特别约定外,自通知依法送达之日起30日内,如双方没有就继续履行合同达成书面协议或受通知方没有提起请求继续履行合同的诉讼或仲裁,本合同解除。因一方违约导致守约方根据本合同约定解除合同,违约方应根据本合同相关约定对守约方承担赔偿责任;守约方自动或书面承诺放弃解约权,除守约方当时另有书面声明或通知外,不免除违约方的违约赔偿责任。

  20.3 发生不可抗力,导致本合同部分或全部不能履行,双方均有权解除本合同或要求变更合同内容。本合同所称不可抗力,指不能预见、不能避免并不能克服的客观事实,包括地震、台风、火灾、战争、社会剧烈动乱、严重流行性传染疾病等灾害。

  20.4 本合同生效后,非依本合同上述约定或法定事由,双方均不得以其他事由为借口或无故单方解除合同,否则应按初始年租金标准的100%赔偿对方经济损失,如发包人尚未交房且承包人已支付相应款项或承包人因履行本合同已经发生投资,则还应承担如下责任:如发包人单方强制解除合同,应双倍返还承包人已经付定金,同时应返还承包人已付(垫付)任何款项,并按承包人投资原值(包括但不限于设计费、工程费、设备费、筹备开办费、广告费、政府规费、税及为此支出的其他任何费用)赔偿承包人投资损失。如承包人单方面强制解除合同,应赔偿发包人因承包人对标的房屋提出改造要求而造成的发包人实际发生的改造费用(包括但不限于设计费、工程费、设备费、政府规费、税)。赔偿完毕后,本合同解除。一方单方强制终止合同,另一方有权拒绝接受上述赔偿并要求继续履行本合同。

  20.5本合同在依法或依约正式解除前,除本合同另有特别约定外,双方均应继续履行本合同约定的义务。

  20.6出现下述20.7、20.8、20.10的情形之一的,乙方有权提前终止合同(亦可选择不予终止合同),甲方应双倍返还乙方已付保证金。如出现下述20.9、20.11、

  20.12的情形之一的,乙方有权提前终止合同(亦可选择不予终止合同),甲方应按年租金的百分之百赔偿给乙方。

  20.7租赁场地未按合同附件二的约定时间、用途和标准交付,延迟超过30日的;或租赁场地发生产权致使乙方不能正常对外营业达30日(含30日)以上的。

  20.8甲方负责的影城消防工程(由于承包人方案或装修影响除外)未能按时完成,或未能按时通过政府主管部门验收,延迟乙方开业超过30日的。

  20.9甲方对建筑和/或对最后竣工的租赁场地做改变,未及时通知乙方;租赁场地承重结构出现严重质量问题(由于承包人装修工程超过设计荷载除外)致使乙方不能正常对外营业,甲方在合理期限内不能解决的。

  20.10甲方未能按时提供乙方营业通道、其他配套设施服务、物业管理等服务的,延迟乙方影城开业超过30日。

  20.11甲方提供的物业管理服务、公123

  第二十二条 保密条款

  第二十三条 关于违约责任

上一篇: 工程施工合同范文

下一篇: 施工合同范文